ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 1997 года N 2348/97
[Договор расторгнут в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств, в связи с чем у другой стороны и возникло право на возмещение убытков, причиненных расторжением договора]
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 16.05.96 и постановление апелляционной инстанции от 10.07.96 Арбитражного суда Красноярского края по делу N 1-674.
Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.
Акционерное общество открытого типа "Красноярский завод цветных металлов" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к товариществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная фирма "Усадьба" о взыскании 806783752 рублей основного долга и 492138088 рублей пеней за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решением от 16.05.96 в иске отказано.
Постановлением апелляционной инстанции от 10.07.96 решение оставлено без изменения.
В кассационной инстанции законность и обоснованность судебных актов не проверялись.
В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается названные судебные акты отменить и передать дело на новое рассмотрение.
Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Между АООТ "Красноярский завод цветных металлов" (заказчик) и ТОО "Проектно-строительная фирма "Усадьба" (подрядчик) заключен договор от 20.07.95 N 369/95 на выполнение работ по строительству теплотрассы в кварталах III-V жилого массива "Нанжуль-Солнечный" города Красноярска. Срок выполнения работ - 30.11.95.
Поскольку работы к установленному сроку не завершены, акционерное общество письмом от 03.12.95 предложило фирме расторгнуть договор подряда с 01.12.95 и возвратить денежные средства, перечисленные ей в счет оплаты работ.
Не получив ответа в срок, установленный пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец не воспользовался своим правом заявить иск о расторжении договора, а потребовал уплаты пеней за несвоевременное исполнение договорного обязательства.
После обращения истца в арбитражный суд письмом от 15.04.96 ответчик подтвердил согласие на расторжение договора с 01.12.95.
Арбитражный суд, отказывая во взыскании пеней, начисленных с 01.12.95 по 01.04.96, исходил из того, что договор расторгнут сторонами по состоянию на 01.12.95.
В соответствии с пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор.
В заседании истец согласился с тем, что договор расторгнут, однако в деле отсутствуют доказательства того, что между сторонами было достигнуто соглашение о сроке расторжения договора.
Как следует из материалов дела, договор расторгнут в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по завершению строительства теплотрассы, в связи с чем у другой стороны и возникло право на возмещение убытков, причиненных расторжением договора.
Денежные средства, перечисленные в счет предварительной оплаты работ, являются убытками заказчика в той части, в которой капиталовложения не освоены. Это предусмотрено пунктом 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При таких обстоятельствах в предмет доказывания по делу входил факт неисполнения договорного обязательства по вине подрядчика.
Арбитражным судом это обстоятельство не выяснено.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
постановил:
решение от 16.05.96 и постановление апелляционной инстанции от 10.07.96 Арбитражного суда Красноярского края по делу N 1-674 отменить.
Дело передать на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.
И.о. Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации М.К.Юков
Текст документа сверен по:
официальная рассылка