• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
 

РЕШЕНИЕ
 

от 27 июля 2010 года  Дело N А40-61564/2010
 

Арбитражный суд г. Москвы в составе

председательствующего Ишановой Т.Н.

членов суда: единолично

протокол судебного заседания ведет: судья Ишанова Т.Н.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «МСО-58»

к ответчику: ЗАО «Трест МСМ-1»,

о взыскании 2 078 руб. 07 коп.

при участии:

от истца: Щербакова Ю.В. по доверенности от 21.11.2009г.

от ответчика: Курнышев М.В. по доверенности от 11.01.2010г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 2.078 руб. 07 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 15.02.2009г. по 03.04.2009г., на основании договора подряда № 5/12 от 11 января.2009 г.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик факт наличия просрочки оплаты выполненных работ, период просрочки не оспаривал, заявил ходатайство об уменьшении размера процентов до 500 руб. 00 коп. на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской федерации.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, считает иск подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «МСО-58» (подрядчик, истец) и ЗАО «Трест МСМ-1» (генподрядчик, ответчик) заключен договор подряда № 5/12 от 11 января 2009 г., согласно которому генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ (Приложение №3) работы, указанные в п.1.1 договора.

В соответствии с п.2.8 договора оплата выполненных и сданных работ производится в течение 15-ти дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-2а, КС-3 (Приложение №6) и предоставления счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Подрядчик выполнил и сдал ответчику работы на сумму 934.310 руб. 21 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31.01.2009, 28.02.2009, 30.04.2009.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу, взятые на себя обязательства, предусмотренные п.2.8 договора, исполняются Ответчиком ненадлежащим образом с нарушением срока оплаты выполненных работ.

В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

Истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 078 руб. 07 коп. за период с 15.02.2009г. по 03.04.2009г. по ставке рефинансирования 8% годовых. Расчет проверен судом и признан обоснованным и верным.

Однако при взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день вынесения решения. Учитывая, что ставка рефинансирования на день вынесения решения составляет 7,75% годовых, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в размере 2.013 руб. 14 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в связи с удовлетворением иска.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 12, 395, 702, 740Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 4, 65, 66, 71, 75, 110, 123, 167-170, 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ЗАО «Трест МСМ-1» в пользу ООО «МСО-58» проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2.013 (две тысячи тринадцать) руб. 14 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 (две тысячи) руб. 00 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Т.Н. Ишанова




Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка

Номер документа: А40-61564/2010
Принявший орган: Арбитражный суд города Москвы
Дата принятия: 27 июля 2010

Поиск в тексте