АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 07 сентября 2010 года Дело N А40-61569/2010
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего: О.А. Акименко
членов суда: единолично
при ведении протокола судьей О.А. Акименко
с участием представителей:
от истца – Щербакова Ю.В. , доверенность от 21.12.2009г., паспорт
от ответчика - Курнышев М.В. дов. От 11.01.2010г., паспорт
рассмотрел дело по иску ООО «МСО-58»
к ЗАО «Трест МСМ-1»
о взыскании - 4 364,26руб.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 364,26руб.
Требования заявлены на основании ст. ст. 309,310,332,395,702,711,740,746 ГК РФ.
Истец исковые требования поддерживает.
Суд, выслушав доводы представителя истца и ответчика, изучив представленные доказательства, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.
Между истцом и ответчиком был заключен договор генерального подряда №4/12 от 10.12.2008г.
В соответствии с условиями договора генподрядчик (ответчик) поручает, а подрядчик(истец) принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ(Приложение №3), работы по капитальному ремонту жилых домов, по следующим адресам: г. Москва, ул. Гришина, д.9, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с договором.
На выполнение работ подрядчиком был получен аванс в размере 80 000руб. ПО актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 подрядчик отчитался о выполненных общестроительных работах на общую сумму 490 747,82рубб., в том числе НДС 18% в сумме 74 859,83руб.
Согласно п.2.7 договора генерального подряда, оплата работ производится поэтапно текущими платежами за фактические выполненные объемы работ по форме по форме КС-3, с приложением акта о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2,КС-2а.
В силу п.2.8. договора оплата выполненных и сданных работ производится в течении 15-ти дней после подписания сторонами ф. №КС-2, КС-2а, КС-3 (Приложение №6) и предоставления счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.
Как следует из материалов дела, ЗАО «Трест МСМ-1» производило оплаты по принятым работам в соответствии с формой Кс-3 №1 от 31.01.09г., №2 от 28.02.09г. и №3 от 30.04.09г. с нарушение сроков, что привело к образованию неустойки в размере 4 364,26руб.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
Согласно ст.332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В силу ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Таким образом, суд считает правомерным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 364,26руб.
Расходы по госпошлине взыскиваются с ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 11, 12, 307, 309,310, 330, 332,395 ГК РФ и ст.ст. 65, 75, 110, 170-176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Закрытого акционерного общества «Трест МСМ-1» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МСО-58» задолженность в размере 4 364(четыре тысячи триста шестьдесят четыре)руб. 26коп., а также госпошлину в размере 2000(две тысячи) руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый Арбитражный апелляционный суд .
Судья О.А. Акименко
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
