• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РЕШЕНИЕ

от 05 марта 2011 года  Дело N А43-28544/2010

Арбитражный суд Нижегородской области в составе

Судьи Санинского Романа Александровича (шифр 29-293),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Требинской И.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Правительства Нижегородской области, г. Нижний Новгород,

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Нижегородстрой», г.Нижний Новгород (ОГРН 1025203029422)

о взыскании 1088407 рублей 18 копеек

без участия представителей сторон

установил: Правительство Нижегородской области обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Нижегородстрой» о взыскании 1088407 рублей 18 копеек, в том числе 684119 рублей 04 копейки задолженности по внесению платежей в счет компенсации расходов за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по соглашению о реализации инвестиционного проекта и 404288 рублей 14 копеек пени за период с 01.05.2010 по 31.08.2010 года, на основании статей 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны письменными ходатайствами просят рассмотреть дело в их отсутствие.

Ответчик в заявлении от 01.03.2011 года просит отказать в удовлетворении исковых требований.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

Как следует из материалов дела, 27 апреля 2009 года между Правительством Нижегородской области (Правительство) и Обществом с ограниченной ответственностью фирма «Нижегородстрой» заключено соглашение №88 о реализации инвестиционного проекта (далее - соглашение).

В соответствии с пунктом 1.1 предметом настоящего соглашения является реализация инвестиционного проекта по строительству квартала застройки (жилые дома №№3,4,6) по ул. Октябрьской революции, Искры, Литературная, Менделеева, Чонгорская в Канавинском районе г.Н.Новгорода на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской революции, Искры, Литературная, Менделеева, Чонгорская, кадастровый номер 52:18:0030176:14, площадью 10151±35 кв.м., с ориентировочным объемом инвестиций 595370 тыс. рублей, в том числе в строительство 470060 тыс. рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор обязался за счет собственных и заемных средств осуществить строительство квартала застройки не позднее 3-х лет с момента подписания договора аренды земельного участка..

В соответствии с пунктом 2.1 соглашения размер компенсации расходов за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру определен в сумме 125755480 рублей.

В пункте 2.2 соглашения стороны согласовали порядок выплаты компенсации.

Дополнительным соглашением от 10 марта 2010 года стороны изменили размер компенсации до 25876355 рублей 59 копеек.

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что при несоблюдении сроков внесения платежей, установленных статьей 2 Соглашения, инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 10 августа 2010 года по делу А43-13155/2010 с ООО фирма «Нижегородстрой» взыскана задолженность по соглашению в сумме 15301309 рублей 52 копейки по состоянию на 01.05.2010 и 1718324 рублей 77 копеек пени за период с 13.05.2009 по 30.04.2010 года.

Поскольку ответчик не исполняет принятые на себя обязательства за последующий период, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворяет заявленные требования в силу следующего.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.09.2006 года №676-р утверждена Временная методика расчета компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Пунктом 4 данной методики определено, что расчет компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру производится Министерством инвестиционной политики Нижегородской области (в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 27.10.2008года №1953-р).

Пунктом 5 данной методики установлено, что инвестиционным соглашением на время совместной деятельности по строительству (реконструкции) объекта между Правительством Нижегородской области и застройщиком-инвестором предусматриваются имущественные права Правительства на компенсацию затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в денежном выражении.

Материалами дела подтверждается, что ответчик свое обязательство по внесению взносов по соглашению не исполнил надлежащим образом, в связи с чем требование истца о взыскании 684119 рублей 04 копейки задолженности по внесению платежей в счет компенсации расходов за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру по состоянию на 31.08.2010 года признается судом обоснованным, правомерным и подлежит удовлетворению, на основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании пени в сумме 404288 рублей 14 копеек пени за период с 01.05.2010 по 31.08.2010 года.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой,

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 7.3 соглашения в случае несоблюдения сроков внесения платежей инвестор выплачивает пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств.

Расчет суммы пени судом проверен и признан соответствующим условиям договора. Сумма пени с учетом применяемой ставки, суммы задолженности, с которой начисляется неустойка, признается судом соразмерной последствиям нарушения обязательства.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании пени в сумме 404288 рублей 14 копеек является обоснованным.

Расходы по госпошлине составляют 23884 рублей 07 копеек и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирма «Нижегородстрой», г.Нижний Новгород (ОГРН 1025203029422) в пользу Правительства Нижегородской области 1088407 рублей 18 копеек, в том числе 684119 рублей 04 копейки задолженности и 404288 рублей 14 копеек пени.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью фирма «Нижегородстрой», г.Нижний Новгород (ОГРН 1025203029422) в доход федерального бюджета РФ 23884 рублей 07 копеек расходов по госпошлине.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения.

Судья Р.А.Санинский

Требинская И.В., 439-15-95

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А43-28544/2010
Принявший орган: Арбитражный суд Нижегородской области
Дата принятия: 05 марта 2011

Поиск в тексте