АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10 апреля 2012 года  Дело N А43-8135/2012

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2012 года

Решение изготовлено в полном объеме 10 апреля 2012 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Ионычевой Светланы Владимировны (шифр дела 48-204),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козельцевой С.Н.,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Домострой», Н.Новгород,  (ОГРН 1095260007413; ИНН 5260257455)

к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», Н.Новгород,  (ОГРН 1105261001196; ИНН 5261071460)

о взыскании 92 400 рублей

при участии в заседании представителей:

от истца: Савенко Н.В. по доверенности от 30.11.2011

от ответчика: не явился (извещен надлежащим образом)

Сущность спора:

общество с ограниченной ответственностью «Домострой» (далее -  ООО «Домострой») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее - ООО «Вектор») о взыскании 92 400 рублей неустойки, начисленной на основании пункта 6.2 договора от 11.02.2011 № ВТ20 с 03.05.2011 по 03.07.2011 за нарушение сроков выполнения работ.

ООО «Вектор», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей не обеспечило, отзыв не представило.

Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд

у с т а н о в и л:

ООО «Вектор» (подрядчик) и ООО «Домострой» (заказчик) заключили договор от 11.02.2011 № ВТ20, по условиям которого подрядчик обязуется изготовить и установить стеклопакеты, предусмотренные в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора и осуществить иные действия, согласно своих договорных обязательств, по адресу: Н.Новгород, ул.Алексеевская, д.10/16 4 этаж, а заказчик обязуется принять и оплатить работы.

Изготовление и монтаж (замена) стеклопакетов осуществляется в течение 50 рабочих дней с момента получения предварительной оплаты. Рабочими днями считать пятидневную рабочую неделю с понедельника по пятницу (не считая праздничных дней) (пункт 1.5 договора).

Согласно пункту 3.1 договора стоимость всего объема работ состоит из стоимости конкретных работ, согласованных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью договора и составляет 210 000 рублей.

В соответствии  с пунктом 4.1 договора заказчик производит предварительную оплату в размере 60 процентов от стоимости всего заказа. Оставшиеся 40 процентов заказчик оплачивает после выполнения всех работ и подписания акта приема-передачи.

Согласно пункту 6.2 договора в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчиком, указанных в пункте 1.5 договора, подрядчик выплачивает заказчику  1 процент от стоимости всего объема работ за каждый день просрочки.

Предметом иска ООО «Домострой» явилось взыскание с  ООО «Вектор» 92 400 рублей неустойки, начисленной на основании пункта 6.2 договора с 03.05.2011 по 03.07.2011  за нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Из материалов дела видно, что истец перечислил ответчику аванс в размере 150 000 рублей 16.02.2011. Следовательно, подрядчик должен был выполнить работы до 29.04.2011 включительно.

Из материалов дела видно, что подрядчик нарушил условия договора, работы в полном объеме в указанный срок не выполнил, потому требование истца о взыскании неустойки является правомерным.

Переписка ответчика о том, что работы не были выполнены своевременно по вине истца во внимание не принимается, поскольку не подтверждает бесспорно вину истца. Из представленных в дело документов видно, что ответчик фактически на территории объекта в сроки, которые предусмотрены договором для выполнения работ (пятьдесят рабочих дней),  был всего два раза (последний - 22.04.2011). Доказательства невозможности выполнения работ по вине истца в период с 23.04. по 29.04.2011 и до 03.07.2011 (до момента начисления неустойки) в дело не представлены.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор», Н.Новгород,  (ОГРН 1105261001196; ИНН 5261071460) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Домострой», Н.Новгород, (ОГРН 1095260007413; ИНН 5260257455)

92 400 рублей неустойки за период с 03.05.20011 по 03.07.2011 и 3 696 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента принятия решения. Жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалоба подается через Арбитражный суд Нижегородской области в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Судья  С.В. Ионычева

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка