• по
Более 54000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус


АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 января 2012 года Дело N А56-58290/2011

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2012 года. Полный текст решения изготовлен 24 января 2012 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сергеева О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Авляевой А.П. рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" (ОГРН: 1054700274012, ) ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Звезда" (ОГРН: 1097847061542) о взыскании при участии

- от истца: Мусиенко Н.В. по доверенности от 03.10.2011

- от ответчика: не явился

установил:

Истец обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с ответчика 289 570 руб.00 коп., составляющих 230 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, возникшего в результате неисполнения ответчиком обязательств по договору субподряда N01-10-10-СП от 01.10.2010 и 59 570 руб. 00 коп. пеней за нарушение сроков начала и окончания работ.

Ответчик отзыв не представил, уведомлен надлежащим образом на основании ст. 123 АПК РФ. Дело рассматривается без его участия на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами заключен договор субподряда N01-10-10-СП от 01.10.2010 на выполнение строительно-монтажных работ.

Стоимость работ согласно п. 3.1 договора составляет 230 000 руб. 00 коп. истец платежным поручением N38 от 02.11.2010 перечислил на расчетный счет ответчика указанную сумму в качестве предварительной оплаты.

Ответчик к работам до настоящего времени не приступил.

В соответствии с п. 6.1 договора ответчику начислены пени за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ в размере 0,1% за каждый день просрочки по состоянию на 19.09.2011 в сумме 59 570 руб. 00 коп.

Учитывая изложенное, суд считает, что иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по госпошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 330, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Звезда" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис" 289 570 руб. 00 коп., из них: 230 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 59 570 руб. 00 коп. пеней, а также 7 291 руб. 40 коп. расходов по госпошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

     Судья
Сергеева О.Н.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А56-58290/2011
Принявший орган: Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дата принятия: 24 января 2012

Поиск в тексте