АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2012 года Дело N А56-2003/2012

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2012 года. Полный текст решения изготовлен 23 марта 2012 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Апранич В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тороповой И.П. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Закрытое акционерное общество "Тандер", (адрес: 350002, РОССИЯ, Краснодар, ул.Леваневского ,185; 196128, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская ,д.19 СПб фил, ОГРН: 1022301598549, );

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "АвангардСтрой" (адрес: 190005, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул.Егорова ,д.28,лит А,пом.3-Н, ОГРН: 1107847085576);

о взыскании 582 970 руб. 00 коп. при участии

- от истца: представитель Старкова Ю.А. (доверенность N2-4/213 от 26.05.2011),

- от ответчика: представитель не явился,

установил:

ЗАО «Тандер» обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АвангардСтрой» 388 000руб.00коп. задолженности и 194 970руб. пени по договору подряда.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не направил.

Из материалов дела усматривается следующее. Между ЗАО «Тандер» (заказчик) и ООО «АвангардСтрой» (подрядчик) был заключен договор подряда на выполнение проектных работ NСПбФ/49/282/10 от 24.12.2010, по условиям которого ООО «АвангардСтрой» обязан был до 29.05.2011 разработать проектную документацию для строительства объекта: магазина площадью 540кв.м. на земельном участке площадью 1555 кв.м., расположенном по адресу: РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, ул. Пионерская, д1. Общая стоимость работ согласно договору составляет 970 000руб.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

На основании графика финансирования проектных работ по объекту, во исполнение условий договора ЗАО «Тандер» 14.01.2011 перечислило ответчику денежные средства в размере 388 000руб.

Обязательства подрядчиком выполнены не были, акты выполненных работ не представлены.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

Согласно п. 8.6 заключенного сторонами договора подряда при нарушении сроков выполнения работ, установленных календарным графиком производства работ, подрядчик выплачивает пени в размере 0,1% от общей стоимости работ. В связи с чем, ответчику начислены пени в размере 194 970руб. за период с 29.05.2011 по 19.12.2011, согласно расчету истца. В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Поскольку обязательства по выполнению проектных работ ответчиком не выполнены, денежные средства в виде аванса в размере 388 000руб. истцу не возвращены, требования истца подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АвангардСтрой» в пользу закрытого акционерного общества «Тандер» 388 000руб.00коп. задолженности, 194 970руб. пени, а также 14 659руб.40коп. расходов по оплате госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления решения.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка