АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2012 года Дело N А56-65049/2011

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2012 года. Полный текст решения изготовлен 25 октября 2012 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Ятманова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шорниковой О.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Закрытое акционерное общество "РосСтройИнвест" (адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул.Ак.Павлова ,д.14/2, ОГРН: 1037828003971);

ответчик: :Комитет по строительству (адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки ,д.76, ОГРН: 1027810279397); о взыскании 215.000.000 руб. при участии

- от истца: Столяров М.М.

- от ответчика: Ефимова А.Ю.

установил:

Истец просит взыскать соответчика 215.000.000руб. стоимость дополнительных работ по государственному контракту N32/ЕП-10 от 10.11.2010.

Определением от 29.02.2012 принято уменьшение размера иска до 165 038 189 рублей по уточненному расчету.

Определением от 28.03.2012 производство по делу приостановлено для проведения судебной экспертизы.

Определением от 14.09.2012 производство по делу возобновлено.

Определением от 19.10.2012 принято уменьшение размера иска до 162.598.079 руб. согласно заключению экспертизы.

Ответчик стоимость работ не оспаривает, но оплатить не может в связи с закрытием финансирования контракта.

Из материалов дела видно, что при выполнении государственного контракта N32/ЕП-10 от 10.11.2010 возникла необходимость выполнения дополнительных работ.

Письмом от 01.12.2010 истец уведомил заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. Письмом от 08.12.2010 N14-15220/10 ответчик согласовал выполнение дополнительных работ. Истец выполнил работы и направил ответчику акты приемо-сдачи работ от 23.11.2011 ответчик акты не подписал.

По ходатайству истца проведена судебная экспертиза стоимости и качества выполненных работ. По заключению экспертизы N13-195-Б-А56-65049/11 от 28.08.2012 работы соответствуют условиям государственного контракта, проекта и нормативным документам, объект введен в эксплуатацию и эксплуатируется, стоимость фактически выполненных истцом работ составила сумму 162.598.079 руб.

Поскольку дополнительные работы согласованы заказчиком, то подлежат оплате ответчиком.

Иск обоснован по праву и по размеру материалами дела и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 307, 309, 711, 709 Гражданского кодекса РФ, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Комитета по строительству в пользу Закрытого акционерного общества «РосСтройИнвест» 162.598.079 руб. долга и 200.000 руб. расходы по государственной пошлине, а всего 162.798.079 руб.

Исполнительный лист выдать на основании ст.319 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка