АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 06 июля 2011 года  Дело N А27-4346/2011

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Засухина О.М.

при ведении протокола судебного заседания с использованием аудиозаписи помощником судьи Терехиной С.В.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Управления записи актов гражданского состояния Кемеровской области, г. Кемерово

к обществу с ограниченной ответственностью «Скайтех», г. Новосибирск

о взыскании 19 777 руб. 23 коп.

при участии:

от истца: Кухтина Ю.В., начальник юридического отдела, доверенность от 01.07.2011г. № 178, паспорт,

у с т а н о в и л:

Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской области обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Скайтех» о взыскании 19 777 руб. 23 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 24.08.2010г. № 32-01-08-10-0080.

Рассмотрев и оценив представленные по делу доказательства, заслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения исковых требований, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, по итогам аукциона в открытой форме, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», между Управлением записи актов гражданского состояния Кемеровской области (государственный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Скайтех» (подрядчик) 24.08.2010 года был  заключен государственный контракт № 32-01-08-10-0080 на выполнение работ по ремонту помещения, занимаемого Органом ЗАГС Чебулинского района, расположенного по адресу: р.п. Верх-Чебула, ул. Советская, 62.

Согласно условиям государственного контракта ремонтные работы, общая стоимость которых была определена сторонами в пункте 2.1 его в сумме  626 050 руб. 62 коп., подлежали выполнению и сдаче их результатов заказчику в срок не позднее пятидесяти календарных дней с момента заключения государственного контракта, т.е. не позднее 13.10.2010 года.

Как установлено по материалам дела, фактически ремонтные работы были сданы подрядчиком и приняты государственным заказчиком по актам от 09.09.2010г. № 1 на сумму 239 359 руб. 86 коп.; от 01.12.2010г. № 2 на сумму 347 196 руб. 57 коп.; от 22.12.2010г. № 3 на сумму 39 494 руб. 19 коп.

Таким образом, подрядчиком была допущена просрочка выполнения ремонтных работ на сумму 347 196 руб. 57 коп., которая составила 49 дней; просрочка выполнения работ, принятых по акту от 22.12.2010г. № 3, составила 21 день.

Условиями государственного контракта от 24.08.2010г. № 32-01-08-10-0080 было предусмотрено, что в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик в соответствии с абзацем 5 пункта 9.2 контракта уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Согласно расчету истца размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки составляет 19 777 руб. 23 коп.

Расчет судом проверен, признан правильным.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Как предусмотрено статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

При таких обстоятельствах исковые требования признаются полностью обоснованными, подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Скайтех» в пользу Управления записи актов гражданского состояния Кемеровской области  19 777 руб. 23 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Скайтех» в доход федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия; вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения.

Судья     О.М. Засухин

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка