АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 21 марта 2012 года  Дело N А40-2437/2012

Резолютивная часть решения объявлена  13.03.2012г.

Полный текст решения изготовлен  21.03.2012г.

Арбитражный суд города Москвы

в составе:

Председательствующего Поповой О.М.

при ведении протокола помощником судьи Козловой Ю.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  ЗАО «Архитек. Строительное Управление»

(127018, Москва, ул. Полковая, д.3, стр.1, ОГРН 1077759720158)

к ответчику ООО «Комерк Русс»

(127051, Москва, ул. Трубная, д.28, стр.1, ОГРН 1077760568511)

о взыскании 10.985.080,36 руб.

при участии:

от истца - представитель Бахарев Д.Н. дов. от 12.07.2011 №77АА№2427336

от ответчика - представители Ларкин В.С. дов. от 24.08.2011 б/н, Ларкина М.С. по дов. б/н от 07.06.2011г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 10.985.080,36 руб.,  составляющих в т.ч.  задолженность по договору строительного подряда № 0991/09 от 10.03.2009г.,  неустойку по договору за просрочку исполнения обязательства.

Истец в судебном заседании поддержал иск, дал пояснения в соответствии с исковым заявлением.

Ответчик  в судебное заседание явился, иск не признал, представил отзыв на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил, что иск подлежит удовлетворению.

Между истцом  (генподрядчик) и ответчиком  (заказчиком) заключен договор строительного подряда № 0991/09 от 10.03.2009г., по условиям которого Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязанность в установленный договором срок организовать выполнение и(или) выполнить собственным силами по заданию Заказчика предусмотренные Договором строительные работы на Объекте. Строительные работы  выполняются согласно  договорным  сметам  являющимся  неотъемлемыми  частями  настоящего  Договора  и дополнительным  договорным  сметам,  которые  при  их  согласовании Сторонами будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Согласно п. 2.2. договора, Работы на Объекте выполняются Генподрядчиком в соответствии с переданным Заказчиком Генподрядчику Проектной документацией, если Работы должны производиться по проекту. В случае согласования Сторонами Технического задания оно становится неотъемлемой частью Договора и приложением к нему. Техническое задание, передаваемое Генподрядчику, должно соответствовать Проектной документации. В случае несоответствия переданного ранее Генподрядчику Технического задания переданной Генподрядчику Проектной документации Стороны соглашением между собой изменяют соответствующую договорную смету; а в случае недостижения такого соглашения в пятидневный срок с момента, когда письменным заявлением любой Стороны, направленному другой стороне сообщено о необходимости изменения Договорной сметы, работы выполняются и подлежат оплате согласно Договорной смете, согласованной Сторонами ранее.

Согласно п.3.1. договора, Общая стоимость работ по Договору («Стоимость работ») определяется на основании подписанных договорных смет, являющихся приложениями к настоящему договору и равна приблизительно 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей включая НДС 18% 18 305 084,73 восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре рубля 73 копейки) рубля. Точная стоимость и состав (содержание) работ определяются и оформляются Дополнительным Соглашением к договору и входят в Стоимость работ.

Согласно п.3.2. договора, Оплата стоимости работ, согласованных Сторонами в дополнительном соглашении, производится Заказчиком согласно каждому из подписанных Сторонами Графиков платежей, являющихся приложениями к настоящему Договору и соответствующему дополнительному соглашению, не позднее последнего дня недели, в которой должен быть осуществлен платёж. Указанное в настоящем пункте дополнительное соглашение вступает в силу с момента осуществления Заказчиком первого платежа, предусмотренного графиком платежей, прилагаемым к этому дополнительному соглашению.

Согласно п.3.2.1. договора, В случае, если стоимость предъявленных к сдаче работ превышает сумму уплаченного за эти работы аванса и/или промежуточного платежа, Заказчик не позднее пяти рабочих дней с момента подписания соответствующего акта и справки или с момента истечения сроков установленных п.8.1 Договора обязан уплатить разницу между уплаченной и подлежащей уплате согласно актам по форме КС - 2 и справкам по форме КС - 3 суммой.

Согласно п.3.2.2. договора, Обязанность оплатить работы возникает у Заказчика также по истечении установленных п.8.1 Договора сроков приемки работ, в случае если Мотивированный отказ от подписания актов и справок не передан Ответственному лицу Генподрядчика в установленный Договором срок.

Согласно п.5.1. договора, Работы должны быть выполнены в срок до 1.10.2010г. Сроки выполнения этапов или отдельных видов работ определены в Графиках производства работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или в случае воспрепятствования Генподрядчику Заказчиком или третьими лицами, не находящимися в гражданских правоотношениях с Генподрядчиком в исполнении обязательств по Договору или в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика, затрудняющих или делающих невозможным производство работ, Генподрядчик вправе приостановить выполнение работ; в этом случае сроки выполнения работ по Договору переносятся Генподрядчиком на соответствующее количество дней, о чем Генподрядчик уведомляет Заказчика.

Согласно п.5.2. договора, Началом течения срока выполнения работ, согласованных Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении («Начало выполнения работ») считается дата вступления в силу такого дополнительного соглашения согласно п. 3.2 настоящего Договора при условии выполнения Заказчиком обязательств по передаче Генподрядчику Проектной документации и Разрешительных документов.

Согласно п.8.1. договора, Генподрядчик уведомляет о готовности работ к сдаче способом, указанным в п.4.2 настоящего договора  или под роспись Ответственному лицу Заказчика в Общем журнале работ или предъявив акты и по форме КС - 2, КС - 3 Заказчику, его сотруднику или Ответственному лицу. Заказчик обязуется принять выполненные Генподрядчиком работы, подписать и передать Генподрядчику Акт приемки - сдачи по форме КС - 2 и справку о стоимости работ по форме КС - 3 в течение 3 - х дней с момента получения этих документов под роспись Заказчиком, его сотрудником или Ответственным лицом или в течение 7 дней с момента их направления Генподрядчиком по почте либо в указанные сроки передать уполномоченному представителю Генподрядчика Мотивированный отказ от подписания актов и справок.

Согласно п.1.15 договора, Мотивированный отказ от подписания актов и справок - переданное Ответственному лицу Генподрядчика  письмо,  содержащее  отказ  Заказчика  от  приемки  работ  с  точным  указанием  Несоответствий, методик их выявления  и приложением заключения эксперта,  подтверждающего  выявленные Несоответствия.

Как следует из материалов дела, Истец надлежащим образом, в полном объеме выполнил работы, что подтверждается  актами и справками форм КС - 2 и КС - 3. Оплата работ должна производиться по графику в соответствии с п.3.2. договора.

Заказчик подписал, однако не произвёл оплату по следующим актам: По Дополнительному соглашению №10 от 08.12.2009г. 474 998,00 рублей ; По Дополнительному соглашению №18 от 02.06.2010г. 661 505,00 рублей; По Дополнительному соглашению №24 от 11.10.2010г. 1 591 125,24 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по подписанным им актам составляет 2 727 628,24 руб.

09. 06.2011 г. почтой были направлены Ответчику следующие акты и справки: КС - 2 №4 от 01.04.2011г. к ДС №13 от 18.01.2010г. на сумму 1 297 151,58 руб. КС - 3 №4 от 01.04.2011г. кДС№13 от 18.01.2010г. на сумму 1 297 151,58 руб. КС - 2 №4 от 01.04.2011г. к ДС №16 от 05.05.2010г. на сумму 724 839,00 руб. КС - 3 №4 от 01.04.2011г. к ДС №16 от 05.05.2010г. на сумму 724 839,00 руб. КС - 2 №2 от 01.04.2011г. к ДС №19 от 29.06.2010г. на сумму 1 059 680,10 руб. КС - 3 №2 от 01.04.2011г. к ДС №19 от 29.06.2010г. на сумму 1 059 680,10 руб. КС - 2№3 от 01.04.2011г. к ДС №21 от 07.07.2010г. на сумму 98 759,95 руб. КС - 3 №3 от 01.04.2011г. к ДС №21 от 07.07.2010г. на сумму 98 759,95 руб. КС - 2 №2 от 01.04.2011г. к ДС №22 от 07.07.2010г. на сумму 155 144,27 руб. КС - 3 №2 от 01.04.2011г. к ДС №22 от 07.07.2010г. на сумму 155 144,27 руб. КС - 2№1 от 01.04.2011г. к ДС №25 от 21.02.2011г. на сумму 1 649 751,45 руб. КС - 3№1 от 01.04.2011г. к ДС №25 от 21.02.2010г. на сумму 1 649 751,45 руб. 30.09.2011 г.

30.09.2011 г. истец направил почтой Ответчику для подписания: КС - 2 №3 от 27.07.2011г. к ДС №9 от 08.12.2009г. на сумму 2 662 931,96 руб. КС - 3№3 от 27.07.2011г. к ДС №9 от 08.12.2009г. на сумму 2 662 931,96 руб. КС - 2 №1 от 27.07.2011г. к ДС №15 от 16.03.2010г. на сумму 6 087 685,32 руб. КС - 3№1 от 27.07.2011г. кДС№15 от 16.03.2010г. на сумму 6 087 685,32 руб.

Задолженность Ответчика по актам, которые подписаны Истцом в одностороннем порядке и которые подлежат оплате согласно условиям п. 8.1, 3.2.2  договора составляет 4 344 237,21 рублей.

С учётом поступивших платежей, суммарно задолженность за выполненные работы оставляет 7 071 865,45 рублей.

Истец в соответствии с п.10.4 договора, воспользовался своим правом - отказался от договора, что подтверждается направлением телеграммы ответчику от 02.11.2011г.

После отказа истца от договора, ответчик уклонился от приемки  работ, частично акты КС - 2 не подписаны без мотивированного отказа, хотя  согласно п.1.15 договора, заказчик обязан был принять и оплатить выполненные работы, что так же противоречит требованиям п.4. ст.753 ГК РФ.

Обязательства по оплате ответчиком в размере 7071865,45руб. до настоящего времени не исполнены.

Ответчик не представил доказательств платежей по графику и устно подтвердил, что действительно, платежи не производились, ссылался на ст. 328 ГК РФ. Однако доказательств несвоевременного выполнения работ истцом суду не представлено.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Учитывая изложенное, задолженность в сумме 7071865,45руб. подлежит взысканию с ответчика на основании ст. ст. 307, 309, 310740, 746 ГК РФ.

Согласно п.10.4 договора, При отказе Генподрядчика от исполнения Договора или при его расторжении Генподрядчиком, Заказчик в 10 - дневный срок с момента прекращения работ или расторжения Договора возмещает Генподрядчику все произведенные им для исполнения обязательств по настоящему договору затраты, уплачивает пропорциональную выполненной работ часть причитающегося Генподрядчику вознаграждения и уплачивает штрафную неустойку в размере  5 (пяти) % от Стоимости работ. Стоимость работ определяется на основании подписанных договорных смет и равна 78 264 298,29 рублей.

Сумма неустойки, согласно расчету истца составляет 3 913 214,91 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в заявленном истцом размере на основании ст. 330, 331 ГК РФ.

Расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.  ст. 110, 167 - 171  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Комерк Русс» в пользу ЗАО «Архитек. Строительное Управление» 7 071 865 руб. 45 коп. (семь миллионов семьдесят одну тысячу восемьсот шестьдесят пять руб. 45 коп.) долга, 3 913 214 руб. 91 коп. (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч двести четырнадцать руб. 91 коп.) неустойки и расходов по госпошлине 77 925 руб. 40 коп. (семьдесят семь тысяч девтьсот двадцать пять руб. 40 коп.).

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:  О.М. Попова

 


Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка