• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
 

РЕШЕНИЕ

от 04 июля 2012 года  Дело N А40-35280/2012

Резолютивная часть решения объявлена 02.07.12г.

Полный текст решения изготовлен 04.07.12г.

Арбитражный суд в составе:

Судьи Поповой О.М.

При ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Джикия

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг» (129110, Москва, ул. Самарская, д.3, стр.1 ОГРН 1067746295660)

к ООО «АЗСнефтебазстрой» (105066, Москва, Денисовский пер., д.3/5 ОГРН 1077760003529)

о взыскании 391.683,63 руб.

при участии

от истца: представитель Кириллов Д.В. по доверенности № 007/2012 от 20.12.11г.

от ответчика- не явился,

Установил:

Иск заявлен о взыскании 391683 руб. 63 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец в судебном поддержал иск, дал пояснения в соответствии с исковым заявлением, уточнил период начисления процентов с 23.10.11г. по 22.01.12г.

Ответчик в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил, что иск подлежит удовлетворению.

Между истцом(заказчиком) и ответчиком(подрядчиком) был заключен договор № 5/ДП-2008 от 26.08.2008г., в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по строительству Технологического комплекса пол переработке газового конденсата, в следующих адресных ориентирах : Нижегородскаяч область, Володарскимй район, севернее пересечения автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород (347+400м) с железнодорожной веткой ст. Ильино-ст. Фролищи ГЖД(), в соответствии С техническими требованиями договора и иные работы в соответствии с приложениями к договору.

В соответствии с условиями договора истец перечислил ответчику денежные средствами в сумме 32211100 руб.

Работы по договору были выполнены ответчиком на сумму 12842129 руб. 35 коп., что подтверждено актами формы КС-2, КС-3.

В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по выполнению строительных работ по договору стороны пришли к соглашению о приостановлении строительных работ на объекте с 01.01.2009г. на неопределенный срок (дополнительное соглашение от 29.12.2008г.).

Согласно п.4.6. дополнительного соглашения к договору истец в одностороннем порядке письмом №РДЛ-01/3-2227 от 19.10.2011г. отказался от исполнения договора с ответчиком, просил возвратить сумму неотработанного авансового платежа 19368970 руб. 65 коп., что не противоречит ст. ст. 715, 717 ГК РФ.

До настоящего времени сумма авансового платежа в размере ответчиком не возвращена.

Таким образом, с момента расторжения договора ответчик неправомерно пользуется денежными средствами.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию проценты в размере ставки рефинансирования.

Учитывая изложенное, согласно расчету истца, с ответчика подлежат взысканию проценты за период с 23.10.11г. по 22.01.12г. по ставке рефинансирования ЦБ РФ 8 %, действующей на день предъявлении иска в сумме 391 683 руб. 63 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110,167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «АЗСнефтебазстрой» в пользу ОАО «Российская дорожная лизинговая компания «Росдорлизинг» 391683 руб. 63 коп. (триста девяносто одну тысячу шестьсот восемьдесят три руб. 03 коп.) процентов и расходы по госпошлине 10833 руб. 67 коп. (десять тысяч восемьсот тридцать три руб. 67 коп.).

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья О.М. Попова

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А40-35280/2012
Принявший орган: Арбитражный суд города Москвы
Дата принятия: 04 июля 2012

Поиск в тексте