• по
Более 52000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
 

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2012 года  Дело N А40-85236/2012

Решение объявлено 25.09.2012г.

Полный текст решения изготовлен 27.09.2012г.

Судья Арбитражного суда г. Москвы

Чекмарёв Г.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пугачевой А.В.,

при участии:

от истца (заявителя) - Казаченков П.В., дов. от 27.05.2011 г.

от ответчика - Косов И.А., дов. № 499 от 06.06.2012 г.

Рассмотрев в судебном заседании дело №А40-85236/12

по иску ООО "Ватерхантерс Инжиниринг" (ОГРН 1097746654840)

к ООО "Экспател" (ОГРН 1097746657601)

о взыскании неустойки в размере 138292,85 руб. и расходов на представителя в размере 30.000 руб.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Ватерхантерс Инжиниринг" обратилось с иском к ООО "Экспател" о взыскании неустойки в размере 138292,85 руб. и расходов на представителя в размере 30.000 руб.

Истец в судебное заседание явился, представил подлинники доказательств, поддерживает исковые требования.

Ответчик в суд явился, представил отзыв, против иска возражает.

Учитывая, что стороны не заявили о возражении против завершения предварительного заседания и перехода к рассмотрению дела по существу, суд рассмотрел дело в порядке, установленном пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также с учетом п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.122006г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству».

Изучив материалы дела, оценив представленные документы, заслушав представителя ответчика, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Ватерхантерс Инжиниринг» (Истец) и ООО «Экспател» (Ответчик) был заключен договор субподряда № 10 ВХ от 26.01.10г., в соответствии с п. 1.1 которого, Истец на основании заданий и поручений Ответчика обязуется выполнять с использованием своих сил, средств, материалов и комплектующих, своего оборудования, инструмента (а также оборудования и материалов переданных Ответчиком) работы, указанные в п. 1.1.1 Договора, со сдачей результатов работ Ответчику, а Ответчик обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату.

В соответствии с п. 4.1 Договора стоимость работ и порядок расчётов по каждому виду или этапу работ установлены в дополнительных соглашениях к Договору и ведомостях исполнения работ, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям.

Предпроектные обследования, инженерные изыскания и техническую документацию (технические задания и рабочие проекты), определяющую объём и содержание работ в соответствии с п. 11.1 Договора обязан сделать Истец.

Сроки выполнения проектно-изыскательских работ определены п. 3.1 Договора следующим образом. 24 календарных дня, с даты подписания сторонами заказа на выполнение проектно-изыскательских работ, если иной срок не установлен сторонами в заказе или дополнительном соглашении. В соответствии с п. 3.1.4 Договора, в случае необходимости проведения дополнительных обследований зданий (сооружений) срок разработки рабочей документации составляет 45 календарных дней с момента проведения обследования здания (сооружения).

Сроки выполнения работ по создания объекта связи определены п. 3.2 Договора-18 календарных дней с момента начала работ. День начала работ определяется как день, следующий за днём подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору на выполнение конкретных работ, либо день с которого Ответчик организовал допуск работников Истца на объект для выполнения работ. Иные сроки выполнения работ могут быть установлены дополнительными соглашениями к Договору.

В соответствии с п. 5.1.7 Договора датой сдачи результата проектно-изыскательских работ считается дата подписания Ответчиком Акта сдачи-приёмки результатов работ или Акта устранения недостатков. В соответствии с п. 5.2.7 Договора обязанности Истца по производству строительно-монтажных работ считаются выполненными с момента подписания Ответчиком Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 одновременно с предоставлением счёта и счёта-фактуры.

В соответствии с п. 6.З. Договора, в случае несвоевременного платежа Ответчика за выполненные работы, согласно п. 4.2. Договора, Истец имеет право требовать у Ответчика уплаты пени в размере 0,1% от общей цены работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченных к оплате работ по соответствующему дополнительному соглашению.

Истец указывает, что дважды направлял Ответчику Требования об уплате неустойки, которые Ответчик получил, что подтверждается Уведомлением о вручении, Почтовой квитанцией и информацией с сайта Почты России, а также письмом Ответчика. В соответствии с п. 4.2. Договора, оплата осуществляется на основании счёта Истца, выставленного за 5 банковских дней до даты платежа. Порядок оплаты уточнён в дополнительных соглашениях - Приложения 11, 19, 27, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 102, 110, 118, 126, 134, 141, 146, 151, 159, 164, 172, 177, 182, 187, 192, 200, 205 (п. 6. или 6.2., в зависимости оттого, на проектно-изыскательские или строительно-монтажные работы заключено соглашение) - «окончательная оплата за выполненные работы осуществляется в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ на основании счёта». Таким образом, на основании системного толкования пунктов Договора об ответственности Генподрядчика (Ответчик) и порядке оплаты и, учитывая, что общая цена работ по Договору сторонами в самом Договоре не согласовывалась (цена работ определялась в дополнительных соглашениях), Истец имеет право требовать у Ответчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы долга, но не более 10% от суммы просроченных к оплате работ по соответствующему дополнительному соглашению. Обязанность оплатить работы возникла у Ответчика, через 5 банковских дней, после подписания акта сдачи-приёмки работ и получения счёта на оплату Ответчиком. Счета на оплату за выполненные, но не оплаченные работы, передавались Ответчику в день подписания Актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, а затем, повторно, были направлены заказным письмом, что подтверждается Описью вложения и Уведомлением о вручении, в соответствии с которым счета получены Ответчиком 10.11.2011. Значит, Истец имеет право требовать уплату неустойки за период с 18.11.2011 по день фактической оплаты.

В подтверждение расчета неустойки истец пояснил следующее.

29.04.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 97081/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 151744,46 руб.

В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке; предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 07.05.2010 по Счёту № 261/1 от 29.04.10, Ответчик оплатил аванс в сумме 60 697 руб. 78 коп. 16.05.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 91046,68 руб. (151744,46-60 697,78) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением (Приложение 18). Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 9833 руб. 04 коп.=0,001*91 046,68*108. Учитывая ограничение ответственности неустойка составила 9104,67 руб.

31.05.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 50826/СМР к Договору (Приложение 19), по которому стоимость работ составляет 170 683 руб. 46 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 01.06.2010 по Счёту № 420/1 от 31.05.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 68 273 руб. 38 коп. 25.04.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 102 410 руб. 08 коп. (170 683,46-68 273,38) и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка составила (0,001*102 410,08*98) 10.036,19 руб.

09.06.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 90325/190325/ПИР к Договору (Приложение 27), по которому стоимость работ составляет 320 488 руб. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 21.06.2010 по Счёту № 477/1 от 10.06.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 128 195 руб. 20 коп. 05.05.2011 стороны подписали Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 192 292 руб. 80 коп. (320 488-128 195,20) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 20 767 руб. 62 коп.=0,001*192 292,80*108. С учетом ограничение ответственности неустойка составила 229,28 руб.

13.06.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 97512/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 122 605 руб. 54 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 22.06.2010 по Счёту № 486/1 от 15.06.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 49 042 руб. 22 коп. 07.06.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 73 563 руб. 32 коп. (122 605,54-49 042,22) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 7 944 руб. 84 коп.=0,001*73 563,32*108. С учетом ограничение ответственности неустойка составила 7356,33 руб.

23.07.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 97616/СМР-1 к Договору (Приложение 41), по которому стоимость работ составляет 10 780 руб. 50 коп. В соответствии с п. 6,1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 28.09.2010 по Счёту № 825/1 от 19.08.2010 , Ответчик оплатил аванс в сумме 4 283 руб. 40 коп. 01.03.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2 , Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 6 425 руб. 10 коп. (10 780,50-4 283,40) и была оплачена 22.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 96 дней. Неустойка составила (0,001*6 425,10*96.) 616,81 руб.

10.08.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 50199/СМР к Договору (Приложение 49), по которому стоимость работ составляет 138 373 руб. 88 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 07.09.2010 по Счёту № 790/1 от 10.08.2010 , Ответчик оплатил аванс в сумме 55 349 руб. 55 коп. 23.05.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2 , Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 83 024 руб. 33 коп. (138 373,88-55 349,55) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 8 966,63=0,001*83 024,33*108. Учитывая ограничение ответственности 8302,43 руб.

20.09.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 50459/СМР к Договору (Приложение 57), по которому стоимость работ составляет 115 964 руб. 50 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 30.09.2010 по Счёту № 991/1 от 20.09.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 46 385 руб. 80 коп. 24.06.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2 , Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 69 578 руб. 70 коп. (115 964,50-46 385,80) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 7 514,50=0,001*69 578,70*108. Учитывая ограничение ответственности-6 95787 руб.

29.09.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 50453/СМР к Договору (Приложение 65), по которому стоимость работ составляет 127 994 руб. 60 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 06.10.2010 по Счёту № 1016/1 от 29.09.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 51 197 руб. 84 коп. 05.05.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру . Задолженность составляла 76 796 руб. 76 коп. (127 994,60-51 197,84) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 8 294 руб. 05 коп.-0,001*76 796,76*108. Учитывая ограничение ответственности-7679,68 руб.

26.10.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 77683/СМР к Договору (Приложение 73), по которому стоимость работ составляет 132 779 руб. 50 коп. В соответствии с п.6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 27.12.2010 по Счёту № 1079/1 от 26.10.2010 , Ответчик оплатил аванс в сумме 53 111 руб. 80 коп. 09.03.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру Задолженность составляла 79 667 руб. 70 коп. (132 779,50-53 111,80) и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 7807,43 руб. =0,001*79 667,70*98.

01.11.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 90325/СМР к Договору (Приложение 81), по которому стоимость работ составляет 115 728 руб. 50 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 20.01.2011 по Счёту № 1116/1 от 02.11.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 46 291 руб. 40 коп. 22.09.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 69 437 руб. 10 коп. (115 728,50-46 291,40) и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 10 068 руб. 38 коп.=0,001*69 437,10*145. Учитывая ограничение ответственности-6943,71 руб.

01.11.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 190325/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 39 636 руб. 20 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 20.01.2011 по Счёту № 1117/1 от 02.11.2010, Ответчик оплатил аванс в сумме 15 854 руб. 48 коп. 22.09.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 23 781 руб. 72 коп. (39 636,20-15 854,48) и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 3 448 руб. 35 коп.=0,001*23 781,72*145. Учитывая ограничение ответственности-2378,17 руб.

02.12.2010 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505613/505614/505615/150561/ПИР к Договору, по которому стоимость работ составляет 62 858 руб. 60 коп. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 11.04.2011 стороны подписали Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 62 858 руб. 60 коп. и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 6160,14 руб. =0,001*62 858,60*98.

10.01.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505614/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 76 393 руб. 20 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 04.02.2011 по Счёту № 1405/1 от 12.01.2011, Ответчик оплатил аванс в сумме 30 557 руб. 28 коп. 07.07.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 45 835 руб. 92 коп. (76 393,20-30 557,28) и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 4 491 руб. 92 коп.=0,001*45 835,92*98.

10.01.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505615/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 43 429 руб. 90 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 04.02.2011 по Счёту № 1406/1 от 12.01.2011 , Ответчик оплатил аванс в сумме 17 371 руб. 96 коп. 07.07.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2 , Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 26 057 руб. 94 коп. (43 429,90-17 371,96) и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 2 814 руб. 26 коп.=0,001*26 057,94*108. Учитывая ограничение ответственности 2605,79 руб.

10.01.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 150561/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 130 331 руб. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 07.02.2011 по Счёту № 1407/1 от 12.01.2011, Ответчик оплатил аванс в сумме 52 132 руб. 40 коп. 07.07.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 78 198 руб. 60 коп. (130 331-52 132,40) и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 11 338 руб. 80 коп.=0,001*78 198,60*145. Учитывая ограничение ответственности 7819,86 руб.

10.01.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505613/СМР к Договору , по которому стоимость работ составляет 24 603 руб. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 04.02.2011 по Счёту № 1404/1 от 12.01.2011, Ответчик оплатил аванс в сумме 9 841 руб. 20 коп. 07.07.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру . Задолженность составляла 14 761 руб. 80 коп. (24 603-9 841,20) и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 2 140 руб.46 коп.=0,001*14 761,80*145. Учитывая ограничение ответственности 1476,18 руб.

25.02.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 190325/СМР-1 к Договору, по которому стоимость работ составляет 3 009 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 100% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания Дополнительного соглашения на основании счёта выставленного Истцом. 03.08.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2 , Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 3 009 руб. и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 436 руб. 31 коп.=0,001*3 009*145. Учитывая ограничение ответственности-300 руб. 90 коп.

10.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 234941/234942/234943/234944/123494/ПИР к Договору, по которому стоимость работ составляет 31 860 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 11.03.2011 стороны подписали Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 31 860 руб. и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 4 619 руб. 70 коп.=0,001*31 860*145. Учитывая ограничение ответственности 3 186 руб.

10.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 940121/194012/ПИР к Договору , по которому стоимость работ составляет 16 520 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 01.08.2011 стороны подписали Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 16 520 руб. и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 2 395 руб. 40 коп.=0,001*16 520*145. Учитывая ограничение ответственности 1 652 руб.

14.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 90242/СМР-1 к Договору , по которому стоимость работ составляет 17 965 руб. 50 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6,2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. Счёт на оплату аванса № 1646/1 от 15.03.2011 на сумму 7 186 руб. 20 коп. Ответчиком не оплачен. 07.04.2011 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату 1646/2 на сумму 10 779 руб. 30 коп. и Счёт-фактуру . 10.06.2011 Ответчик оплатил Счёт № 1646/2. Задолженность составляла 7 186 руб. 20 коп. и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 704,25 руб. 0,001*7 186,20*98.

14.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 940091/940092/194009/ПИР к Договору , по которому стоимость работ составляет 63 271 руб. 60 коп. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 14.06.2011 стороны подписали Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 63 271 руб. 60 коп. и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 6 833,33=0,001*63 271,60*108. Учитывая ограничение ответственности 6327,16 руб.

21.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 90240/СМР-1 к Договору, по которому стоимость работ составляет 17 965 руб. 50 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. Счёт на оплату аванса № 1663/1 от 23.03.2011 на сумму 7 186 руб. 20 коп. Ответчиком оплачен 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. 07.04.11 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату 1663/2 на сумму 10 779 руб. 30 коп. и Счёт-фактуру. 10.06.2011 Ответчик оплатил Счёт № 1663/2. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 704,25 руб.=0,001*7 186,20*98.

24.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505291/505292/150529/ПИР к Договору , по которому стоимость работ составляет 23 600 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 01.04.11 стороны подписали Акт, в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 23 600 руб. и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 2 312 руб. 80 коп.=0,001*23 600*98.

24.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 505401/505402/150540/ПИР к Договору, по которому стоимость работ составляет 23 600 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 01.04.2011 стороны подписали Акт , в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру . Задолженность составляла 23 600 руб. и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 2 312 руб. 80 коп.=0,001*23 600*98.

24.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 150580/ПИР к Договору , по которому стоимость работ составляет 28 320 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 03.06.2011 стороны подписали Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 28 320 руб. и была оплачена 05.03.2012, что подтверждается Платёжным поручением (Приложение 186). Просрочка составляет 108 дней. Неустойка 3 058 руб. 56 коп. Учитывая ограничение ответственности 2 832 руб. =0,001*28 320*108.

24.03.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 502031/502032/150203/ПИР к Договору , по которому стоимость работ составляет 23 600 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 01.04.2011 стороны подписали Акт, в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 23 600 руб. и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 2312,80 руб. =0,001*23 600*98.

14.04.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № МВ5-97243/СМР к Договору, по которому стоимость работ составляет 24 400 руб. 97 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. Счёт на оплату аванса № 1742/1 от 15.04.2011 на сумму 9 760 руб. 39 коп. Ответчиком не оплачен. 14.06.11 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт, в тот же день. Истец передал Ответчику Счёт на оплату на сумму 14 640 руб. 58 коп. и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 24 400 руб. 97 коп. и была оплачена 24.02.2012, на сумму 9 760 руб. 39 коп., что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 2 391 руб. 29 коп.=0,001*24 400,97*98. Оставшаяся задолженность на сумму 14 640 руб. 58 коп. была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 47 дней. Неустойка 688 руб. 11 коп-0,001*14 640,58*47. Сумма неустойки 3 079 руб. 40 коп. = 2 391 руб. 29 коп. + 688 руб. 11 коп., учитывая ограничение ответственности 2440,10 руб.

18.04.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 193501/ПИР к Договору, по которому стоимость работ составляет 31 860 руб. В соответствии с п. 6. Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 25.04.2011 стороны подписали Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 31860 руб. и была оплачена 11.04.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 145 дней. Неустойка 4 619 руб. 70 коп.=0,001*31 860*145. Учитывая ограничение ответственности 3 186 руб.

30.05.2011 стороны подписали Дополнительное соглашение № 90325/СМР-1 к Договору, по которому стоимость работ составляет 17 947 руб. 80 коп. В соответствии с п. 6.1 и 6.2 Дополнительного соглашения расчёты осуществляются в следующем порядке: предоплата в размере 40% от стоимости работ в течение 5 банковских дней со дня подписания заказа и выставления счёта Истцом; окончательная оплата в течение 5 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки. 09.06.11 по Счёту № 1474/1 от 01.06.11, Ответчик оплатил аванс в сумме 7 179 руб. 12 коп. 03.08.11 стороны подписали Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 и Акт , в тот же день, Истец передал Ответчику Счёт на оплату и Счёт-фактуру. Задолженность составляла 10 768 руб. 68 коп. (17 947,80-7 179,12) и была оплачена 24.02.2012, что подтверждается Платёжным поручением. Просрочка составляет 98 дней. Неустойка 1055,33 руб. =0,001*10 768,68*98.

Указанные Истцом обстоятельства подтверждены представленными в дело доказательствами и Ответчиком не опровергнуты, порядок расчета неустойки также не оспорен.

Учитывая, что Ответчиком не представлены доказательства своевременности оплаты выполненных Истцом вышеназванных работ, суд пришел к выводу, что задолженность Ответчика перед Истцом по договору субподряда № 10 ВХ от 26.01.10г. составляет 9104,67 + 10036,19 + 19229,28 + 7356,33 + 616,81 + 8302,43 + 6957,87+7 679,68 + 7807,43 + 6943,71 +2 378,17+ 6160,14 + 4491,92 + 2605,79 + 7819,86+1476,18 + 300,90 + 3186 + 1652,00+704,25 + 6327,16 + 704,25 + 2312,80 + 2312,80 + 2832 + 2312,80 + 2 440,10 +3186 + 1055,33 = 138292,85 руб.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесённые лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Истец понёс расходы на услуги представителя, в размере 30 000 руб., что подтверждается Договором об оказании юридических услуг и Квитанцией.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что все исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 15, 307, 309, 310, 702, 740 ГК РФ, ст. ст. 4, 65, 71, 110, 123, 125-126, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Экспател" (ОГРН 1097746657601) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Ватерхантерс Инжиниринг" (ОГРН 1097746654840) неустойку в размере 138292,85 Сто тридцать восемь тысяч двести девяносто два рубля восемьдесят пять копеек, расходы на представителя в размере 30.000 Тридцать тысяч рублей, а также госпошлину по иску в размере 5148,79 Пять тысяч сто сорок восемь рублей семьдесят девять копеек.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия..

Судья ___________________________ Г.С. Чекмарёв

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А40-85236/2012
Принявший орган: Арбитражный суд города Москвы
Дата принятия: 27 сентября 2012

Поиск в тексте