АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2013 года Дело N А40-131022/2012
Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2013г.
Полный текст решения изготовлен 10 марта 2013г.
Арбитражный суд в составе:
судьи О.В. Лихачевой
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мазманян Е. М., с использованием средств аудиозаписи
рассмотрев дело по иску ФКУ Войсковая часть 7576 (ОГРН1035008863120, ИНН 5044012066, дата регистрации 27.03.2003г.,141580, Московская область, Солнечногорский Район, Лунево Деревня)
к ответчику ООО Горки-К (ОГРН 1075047014305, ИНН 5025025599, дата регистрации 09.11.2007 г., 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Фестивальная 8, 2, 1)
о взыскании неустойки
в судебное заседание явились:
от истца - Уртаев М.Э по доверенности от 10.01.2013 г., Чишев Т.Г. по доверенности от 09.02.2013 г.
в судебное заседание не явились:
ответчик - извещен
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 503 555 руб. неустойки за просрочку выполнения работ.
Истец в судебном заседании поддержал исковые требования, дал пояснения в соответствии исковым заявлением.
Ответчик своего представителя в суд не направил, ходатайство об отложении судебного заседания с обоснованием причины неявки в судебное заседание не заявил, отзыв на иск не представил.
В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.
Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения судебного заседания, суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил, что иск подлежит удовлетворению.
Между ГУ Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России заказчиком) и ООО «Горки-К» (застройщиком) был заключен государственный контакт от 1 февраля 2011 г. №109-0201-01/11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
Согласно пунктам 1.1. и 1.8. заключенного государственного контракта, ответчик принял на себя обязательство до 15 декабря 2011 года построить многоквартирный жилой дом общей площадью квартир (по проекту) 24 167,68 м. на земельном участке общей площадью 8 577 кв. м., с кадастровым номером 50:41:0020201:80 по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Чайковского, д.25, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать объекты долевого строительства (квартиры) заказчику, а заказчик обязуется оплатить обусловленную государственным контрактом от 1 февраля 2011 г. №109-0201-11 цену и принять объекты долевого строительства (квартиры) при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.
Кроме того, между сторонами было заключено дополнительное соглашение №1 к государственному контракту, согласно которому стороны внесли изменения в пункт 1.8. государственного контракта - планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - не позднее 15 декабря 2011 года. Срок передачи квартир участнику долевого строительства - Федеральному казенному учреждению войсковой части 7576» - не позднее 15 февраля 2012 года. Застройщик вправе досрочно исполнить обязательство по передаче квартир «Участнику долевого строительства» - Федеральному казенному учреждению войсковой части 7576.
Между Государственное Учреждение Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России и Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 7576» по согласованию с ответчиком (ООО «Горки-К») был заключен договор №5 уступки прав (цессии) по государственному участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 01.02.2011 г. № 109-0201-01/11, согласно которому цедент - Государственное Учреждение Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России безвозмездно уступает, а цессионарий - Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 7576» принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие цеденту - Государственное Учреждение Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России, как участнику долевого строительства, по государственному контракту участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 1 февраля 2011 года №109-0201-01/11.
Согласно условиям госконтракта ( п.3.1.3.) ответчик - ООО «Горки-К» обязан был передать готовые квартиры соответствующие перечню отделочных работ и установленного в квартирах согласно Приложения №2 к государственного контракту участнику долевого строительства по передаточному акту в жилом доме не позднее срока, указанного в п. 1.8 госконтракта, т.е. до 15 февраля 2012 года, однако ответчик передал квартиры только 16 мая 2012 года, что подтверждается актами приема - передачи.
В соответствии с п.5.3 государственного контракта в случае нарушения застройщиком срока передачи квартир, установленных в п. 1.8. контракта, он уплачивает «Участнику долевого строительства» неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующий на день исполнения обязательства, от цены государственного контракта за каждый день просрочки.
Согласно расчету истца, не оспоренному ответчиком, неустойка составляет 20 361 727 руб. 83 коп. за период с 16.02.2012г. по 16.05.2012г.
Расчет истца судом проверен и признан обоснованным, таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере, заявленном истцом в соответствии со ст. 330, 331 ГК РФ.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО Горки-К (ОГРН 1075047014305, ИНН 5025025599, дата регистрации 09.11.2007 г., 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Фестивальная 8, 2, 1) в пользу ФКУ Войсковая часть 7576 (ОГРН1035008863120, ИНН 5044012066, дата регистрации 27.03.2003г.,141580, Московская область, Солнечногорский Район, Лунево Деревня) 20 361 727руб.- неустойки и 124 808,63руб.- расходов по оплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия.
Судья О.В. Лихачева
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка
