АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2013 года Дело N А40-8430/2013

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи А.А. Архипова (единолично) (шифр судьи 46-80),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело № А40-8430/2013

по иску ГКУ "Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы" (ОГРН 1097746035001, ИНН 7709824226, дата гос.рег. 02.02.2009, юр.адрес: 109544, г.Москва, ул.Рабочая, 37)

к ООО "Внешавтоторг" (ОГРН 1087746545853, ИНН 7721620074, дата гос.рег. 22.04.2008, юр.адрес: 109378, г. Москва, ул.Шумилова, 14, 2 )

о взыскании суммы в размере 141 179 руб. 58 коп.,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ГКУ "Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы" с иском ООО "Внешавтоторг"  о взыскании неустойки в размере 141 179 руб. 58 коп., на основании государственного контракта от 13.07.2012 № 692-ДЖКХ/12.

Стороны, будучи извещенными о принятии судом к рассмотрению заявленных истцом требований в порядке упрощенного производства в соответствии со ст.ст. 121, 122 АПК РФ, ходатайств препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства не заявили, в связи с чем спор рассмотрен в том числе в порядке ст.ст. 123, 156, 226-229 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив доказательства, арбитражный суд считает требования подлежащими удовлетворению.

По итогам размещения государственного заказа в соответствии с требованиями  ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (Государственный заказчик) и  ООО «Внешавтоторг» (Генеральный подрядчик) был заключен Государственный контракт от 13.07.2012 № 692-ДЖКХ/12 на выполнение работ по реконструкции оборудования объединенных диспетчерских служб города Москвы района Якиманка Центрального административного округа города Москвы (далее - Государственный контракт).

Предметом Государственного контракта является выполнение Генеральным подрядчиком по заданию Государственного заказчика работ по реконструкции оборудования объединенных диспетчерских служб города Москвы согласно Адресному списку в соответствии с Техническим заданием в объеме, указанном в проектно-сметной документации и в сроки, указанные в графике выполнения работ.

Сроки выполнения ответчиком работ, и, соответственно завершение обязательств по контракту предусмотрено до 31.12.2012 (пункт 12.1. Государственного контракта).

Согласно пункту 3.1. Государственного контракта установлен срок окончания работ -не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, то есть 24.08.2012.

Дополнительным соглашением от 27.08.2012 № 1 стороны договорились, что на стороне Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы вступает ГКУ «Центр координации ГУ ИС» с согласия ООО «Внешавтоторг».

Стоимость работ по Государственному контракту составляет 1 411 795 руб. 88 коп. (пункт 2.1. Государственного контракта).

Ответчик завершил работы 25.12.2012, что подтверждается подписанным обеими сторонами Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Пунктом 7.3 Государственного контракта, предусмотрено, что в случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии, а также отдельных этапов работ, указанных в графике выполнения работ заказчик взыскивает с подрядчика неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, указанных в графике выполнения работ.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% от цены Государственного контракта, но не более 10% от цены Государственного контракта.

По расчетам истца размер неустойки составил 141 179 руб. 58 коп..

В материалы дела не представлены доказательства оплаты задолженности.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Разрешая настоящий спор в части взыскания неустойки в размере 141 179 руб. 58 коп., суд, исходя из положений пункта 7.3 Государственного контракта и имеющихся в деле доказательств, приходит к выводу, что данное требование также обоснованно, соответствует условиям договора  ст. 330 ГК РФ, размер неустойки определен верно.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Расходы по госпошлине по иску распределяются в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. , 11, 12, 307, 309, 314, 330, 779, 781 ГК РФ ст.ст. 4, 9, 27, 49, 64-68, 71, 75, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 226-229, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "Внешавтоторг" (ОГРН 1087746545853, ИНН 7721620074, дата гос.рег. 22.04.2008, юр.адрес: 109378, г. Москва, ул.Шумилова, 14, 2 ) в пользу ГКУ "Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы" (ОГРН 1097746035001, ИНН 7709824226, дата гос.рег. 02.02.2009, юр.адрес: 109544, г.Москва, ул.Рабочая, 37) неустойку в размере 141 179 (сто сорок одна тысяча сто семьдесят девять) руб. 58 коп.

Взыскать с ООО "Внешавтоторг" (ОГРН 1087746545853, ИНН 7721620074, дата гос.рег. 22.04.2008, юр.адрес: 109378, г. Москва, ул.Шумилова, 14, 2 ) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 5 235 (пять тысяч двести тридцать пять) руб. 39 коп.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционной суд.

Судья      А.А. Архипов

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка