АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 02 апреля 2008 года  Дело N А53-22655/2007

Резолютивная часть объявлена 26.03.08 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе:

судьи__________________ Пильтенко_С.А

при ведении протокола судебного заседания______________________________________

________________________ Пильтенко_С. А

(лицо, которое вело протокол)

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  ИП Максименцева В.И.

(наименование истца)

к ответчику МУ «Отдел ЖКХ,строительства и транспорта Миллеровского района»

о  взыскании 114 112,56 руб . и встречном иске об обязании  исполнить контракт и взыскании 6024 руб.

при участии

от истца: Скоков А.Ю.

от ответчика :  Пышный Ю.С.

суд установил:

В судебном заседании рассматривается исковое заявление  ИП Максименцева В.И. о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту  15.06.07г.и встречное исковое заявление об обязании исполнить контракт в полном объеме и взыскании пени 6024 руб..

ИП Максименцев В.И. в обоснование иска сослался на заключенный с МУ «Отдел ЖКХ,строительства и транспорта Миллеровского района» муниципальный контракт №35 от 15.06.07г. и подписание ответчиком 12.07.07г. акта о приемке выполненных работ формы КС-2.Встречный иск не признал.

МУ «Отдел ЖКХ,строительства и транспорта Миллеровского района»ск ИП Максиенцева В.И. не признал,указывая что работы  от него  не принял,  и  поддержал свой иск  об обязании ИП исполнить обязательства по контракту в полном объеме и взыскании пени за просрочку исполнения обязательства.

Суд,выслушав стороны,исследовав  материалы дела,приходит к следующему.

Суд установил , что  15.06.2007г. стороны заключили Муниципальный контракт №35 на выполнение работ по объекту «Ликвидация несанкционированных свалок Дегтевского  сельского поселения» в Миллеровском  районе .Подрядчик ИП Максименцев В.И. обязался выполнить работы с использованием своих  материалов,а муниципальный заказчик -принять и оплатить работы в соответствии со сметой на сумму 198 803,56 руб. и графиком  производства работ не позднее 31.07.2007г.

Муниципальный заказчик  оплатил ИП Максименцеву В.И. по акту КС-2 от 19.06.07г. 84 691 руб. в счет  оплаты ГСМ и других раходов.12.07.07г. Подрядчик-ИП Максименцев В.И. представил Муниципальному заказчику Акт по форме КС-2 №2 на сумму 114 112,56 руб.Согласно п.5.1.3 контракта подрядчик обязан письменно известить в 5-ти дневный срок Муниципального заказчика о полной готовности объекта.Также согласно п.3.1 контракта Муниципальный заказчик после подписания актов формы КС-2 перечисляет на расчетный счет Подрядчика стоимость выполненных работ согласно справке по форме КС-3 в течение 2-х рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счетзаказчика.

Акт от 12.07.07г. о приемке  выполненных работ на сумму 114 112,56 руб. был подписан не уполномоченными лицами заказчика,а специалистом Пышный Ю.С. и главой Дегтевского сельского поселения Ручкиным В.П.

Согласно Информационного письма ВАС РФ от 24.01.2000г. №51  «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» п.8 основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Суд приходит к выводу о том,что ИП Максименцев В.И. неисполнил п.5.1.3 Муничиапльного  контракта ,нарушил требования ст.702,703 ГК РФ об обязанности подрядчика сдать результат выполненной работы заказчику и т.о. не исполнил свои обязательства по контракту.

Т.О. исковые требования ИП Максименцева В.И. удовлетворению не подлежат.

Поскольку контракт не исполнен в полном обьме обязательства по контракту,о суд удовлетворяет требования МУ «Отдела ЖКХ,строительства и транспорта Миллеровского района» по обязанию ИП выполнить свои обязательства в полном объеме.Также ,поскольку ИП Максименцев допустил просрочку в исполнении контракта то суд на основании  п.6.2 контракта взыскивает с него пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования /10 %/ за период с 1.08.07г. по 10.12.07г. о суммы  контракта 198 803,65 руб. что составляет 6024 руб.

В соответствии со ст.110,112 АПК РФ расходы по госпошлине суд возлагает на ИП Максименцева В.И.

Руководствуясь  ст. 702-703,733,764  ГК РФ;   ст.110 АПК РФ; ст.167-171,176 АПК  суд ,-

Р Е Ш И Л  :

ИП Максименцеву В.И. в  иске-отказать.

Обязать ИП Максименцева В.И. исполнить контракт от 15.06.2007г. №35 в полном объеме в срок до 26.04.2008г.

Взыскать с ИП Максименцева В.И. в пользу МУ  «Отдел ЖКХ,строительства и транспорта Миллеровского района» 6024 руб.-пени и 2500 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в 15-й арбитражный апелляционный суд Северо-Кавказского судебного округа..

Судья  Пильтенко С.А.

Судья   Пильтенко С.А.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка