• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 

от 21 мая 2012 года Дело N 33-1775/2012
 

г. Тюмень

21 мая 2012 года

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда в составе:

председательствующего

Хамитовой С.В.

судей

при секретаре

Кавка Е.Ю. и Косиловой Е.И.

Себеховой И.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе третьего лица временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания «Союз-2000» - Пушкарева ?.?. на решение Тюменского районного суда Тюменской области от 11 января 2012 года, которым постановлено:

«Иск Отто ?.?. удовлетворить частично.

Произвести государственную регистрацию договора на долевое участие в строительстве № 6-1(2)/19 от 22 января 2009 года, подписанного между Отто ?.?. и ООО «Домостроительная компания «Союз-2000».

Взыскать с ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» в пользу Отто ?.?. неустойку в размере 100 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 200 рублей».

Заслушав доклад судьи Тюменского областного суда Хамитовой С.В., объяснения истицы Отто Л.В., возражавшей против удовлетворения апелляционной жалобы, судебная коллегия

установила:

Отто Л.В. обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания «Союз-2000» (далее по тексту ООО «ДК «Союз-2000», Общество либо ответчик) о признании права на регистрацию договора долевого участия в строительстве и взыскании неустойки. Требования мотивированы тем, что Отто Л.В. на основании договора № 6-1(2)/19 от 22 января 2009 года на долевое участие в строительстве является участником долевого строительства жилого дома по строительному адресу: <......>, в котором на 9 этаже находится причитающаяся истице доля в виде двухкомнатной квартиры № 32, общей проектной площадью 75,35 кв.м., которую ответчик обязался передать Отто Л.В. за 2 650 000 руб. по акту приема-передачи не позднее четвертого квартала 2009 года. Однако, по утверждению истицы, договор № 6-1(2)/19 от 22 января 2009 года на долевое участие в строительстве в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 01 апреля 2005 года, зарегистрирован не был, при этом разрешение на строительство дома было получено ООО «ДК «Союз-2000» лишь 16.09.2009г. Отто Л.В., полагая, что ответчиком нарушены ее права, как участника долевого строительства ввиду несоблюдения срока исполнения обязательств по вышеуказанной сделке, которая в установленном законом порядке не зарегистрирована, просила признать за ней право регистрации договора № 6-1(2)/19 от 22 января 2009 года на долевое участие в строительстве в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. Кроме того, истица просила взыскать с Общества неустойку в сумме 975 068 руб.

В судебном заседании Отто Л.В. на удовлетворении требований настаивала в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика ООО «ДК «Союз-2000» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства был извещен, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Третье лицо временный управляющий ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» - Пушкарев Д.А. (далее по тексту временный управляющий Пушкарев Д.А.) в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был извещен, с ходатайством об отложении судебного разбирательства не обращался, доказательств уважительности причин неявки не предоставил, поэтому суд рассмотрел дело без его участия.

Судом постановлено указанное выше решение, с которым не согласился временный управляющий Пушкарев Д.А.

В апелляционной жалобе временный управляющий Пушкарев Д.А. просит об отмене решения, ссылаясь на то, что Отто Л.В. не предпринимала попыток произвести государственную регистрацию договора на долевое участие в строительстве в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, которым не было отказано истице в проведении такой регистрации. Учитывая, что право Отто Л.В. на регистрацию договора на долевое участие в строительстве никем не оспорено, временный управляющий Пушкарев Д.А. полагает, что обращение истицы в Тюменский районный суд Тюменской области с требованием о признании за ней права на регистрацию данной сделки является ничем иным, как злоупотребление нормами действующего законодательства. По утверждению временного управляющего Пушкарева Д.А., суд не должен был принимать решения о проведении государственной регистрации договора на долевое участие в строительстве, так как истица просила лишь признать за ней право зарегистрировать данную сделку. По мнению Пушкарева Д.А., поскольку договор на долевое участие в строительстве в установленном законом порядке не зарегистрирован, указанная сделка не является заключенной, а потому Отто Л.В. не вправе требовать взыскания с ООО «ДК «Союз-2000» неустойки. Остальные доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что взыскание с ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» в пользу истицы неустойки в сумме 100 000 руб., а в доход государства - государственной пошлины в размере 3 200 руб. негативно влияет на экономическое состояние Общества, которое в настоящее время проходит процедуру банкротства.

Проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жалобы, как это предусмотрено ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Разрешая возникший между Отто Л.В. и ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» спор, и, принимая решение о государственной регистрации договора № 6-1(2)/19 от 22 января 2009 года на долевое участие в строительстве жилья, суд первой инстанции исходил из того, что указанная сделка совершена в надлежащей форме, при этом истица своевременно и в полном объеме исполнила свои обязательства по данному договору, тогда как Общество необоснованно уклоняется от регистрации указанной сделки.

Данные выводы суда мотивированы, основаны на действующем законодательстве и собранных по делу доказательствах, которые в решении приведены, и оснований для признания их неправильными, у судебной коллегии не имеется.

Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, объективно препятствующих регистрации ответчиком ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» спорного договора, Обществом суду не предоставлено.

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции самостоятельно изменил основание предъявленного Отто Л.В. иска, разрешив требование о регистрации сделки, которое истицей не заявлялось, так как Отто Л.В. просила лишь признать за ней право на регистрацию договора, судебная коллегия считает не заслуживающими внимания.

Иском признается процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного права, присущее исковой форме судопроизводства, состоящее из предмета и основания. Предметом иска является заявленное истцом к ответчику материально-правовое требование, тогда как основанием - фактические обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование материально-правового требования.Как установлено судебной коллегией, судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения указанные Отто Л.В. в иске обстоятельства, на которые истица ссылалась в обоснование своих требований, не изменялись.

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, при постановлении решения суд не должен выходить лишь за пределы заявленных истцом требований - предмета иска (кроме случаев, предусмотренных федеральным законом, когда такой выход допускается), а не за пределы основания иска.

Более того, согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», при определении закона и иного нормативного правового акта, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений сторон, они должны определяться судьей исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела. Поскольку основанием иска являются фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

То обстоятельство, что суд, разрешая спор, принял решение о регистрации спорного договора, а не решение о признании права истицы на регистрацию данной сделки, не является поводом или основанием для отмены данного судебного постановления, так как суд первой инстанции при рассмотрении дела правомерно руководствовался требованиями п. 3 ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны (а также ее правопреемника на основании ст. 387 ГК РФ) вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Ссылки апелляционной жалобы на то, что Отто Л.В. не предприняла попыток произвести государственную регистрацию спорного договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, судебная коллегия признает необоснованными ввиду того, что для данной категории споров досудебного порядка их урегулирования законом не предусмотрено. Отсутствует такое условие и в договоре, который заключен между ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» и Отто Л.В.

Кроме того, в силу п. 2 ст. 25.1. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется лишь на основании заявления сторон договора - как застройщика, так и участника долевого строительства. При этом указанной нормой закона именно на застройщика, а не на участника долевого строительства, возложена обязанность предоставления дополнительных документов на государственную регистрацию наряду с документами, необходимыми для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» предпринимало действия, направленные на обязательную государственную регистрацию спорного договора в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ответчиком предоставлено не было.

Учитывая изложенное, несоблюдение Обществом в добровольном порядке требований вышеуказанных нормативно-правовых актов о государственной регистрации договора на долевое участие в строительстве фактически свидетельствует об уклонении ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» от заключения данной сделки и нарушении, тем самым, прав Отто Л.В., как участника долевого строительства, являющегося потребителем, то есть наиболее экономически не защищенной стороной в договоре.

Более того, о нарушении прав истицы ответчиком ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» свидетельствует также и то обстоятельство, что даже после обращения Отто Л.В. с иском в суд, временный управляющий Общества Пушкарев Д.А., осуществляющий в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» на стадии наблюдения контроль за действиями руководителя должника и другие функции по восстановлению платежеспособности должника, включая связанные с этим представительские функции, не предпринял никаких мер к регистрации от имени Общества спорного договора в установленном законом порядке, возражая против удовлетворения заявленных исковых требований.

Судебная коллегия признает надуманными и ссылки апелляционной жалобы на то, что Отто Л.В. не вправе требовать взыскания с ООО «ДК «Союз-2000» неустойки ввиду не заключенности спорного договора.

Поскольку суд пришел к правильному выводу о государственной регистрации данной сделки, тогда как свои обязательства ответчик по ней надлежащим образом не исполнил, что подтверждается материалами дела, суд первой инстанции правомерно частично удовлетворил требования истицы о взыскании с Общества неустойки.

Утверждения апелляционной жалобы о том, что взыскание с ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» в доход государства государственной пошлины в размере 3 200 руб. негативно влияет на экономическое состояние Общества, которое в настоящее время проходит процедуру банкротства, судебная коллегия находит несостоятельными, так как данные обстоятельства, в соответствии со ст.ст. 333.35., 333.36. Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 103 ГПК РФ, не являются основанием для освобождения ответчика от уплаты государственной пошлины.

Судебная коллегия признает не заслуживающими внимание также ссылки апелляционной жалобы на то, что негативное влияние на экономическое состояние ООО «Домостроительная компания «Союз-2000» оказывает взыскание судом неустойки.

В апелляционной жалобе не приведено каких-либо доводов, предусмотренных действующим законодательством, влекущих отмену обжалуемого решения суда.

Руководствуясь статьёй 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

Решение Тюменского районного суда Тюменской области от 11 января 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу третьего лица временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Домостроительная компания «Союз-2000» - Пушкарева ?.?. - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи коллегии:




Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка

Номер документа: 33-1775/2012
Принявший орган: Тюменский областной суд
Дата принятия: 21 мая 2012

Поиск в тексте