АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2013 года Дело N А33-3003/2013

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 июля 2013 года.

В полном объёме решение изготовлено 29 июля 2013 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Рудовой Л.А., рассмотрев в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Федерального Арбитражного суда Московского округа

дело по иску закрытого акционерного общества «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» (ИНН 2420070928, ОГРН 1072420000157), Богучанский район Красноярского края,

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехПромСтрой» (ИНН 2465086621, ОГРН 1042402663797), г. Красноярск,

о взыскании 6 448 092 руб. 34 коп. неосновательного обогащения,

В судебном заседании присутствуют:

от истца (г. Москва): Кастрюлин Д.Ф., представитель по доверенности № 94420121019-06 от 19.10.2012, личность удостоверена паспортом,

от ответчика (г. Красноярк): Игнатьев Е.А., представитель по доверенности от 15.04.2013, личность удостоверена паспортом,

протокол судебного заседания составляет секретарь судебного заседания Лавренова М.В.,

установил:

закрытое акционерное общество «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ТехПромСтрой» о взыскании 6 448 092 руб. 34 коп. неосновательного обогащения по договору подряда № 508С001С193 от 14.03.2002, с учетом увеличения суммы исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

определением от 28.02.2013 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

определением от 11.03.2013 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании 11.04.2013 истец заявил ходатайство о назначении судебного заседания, с  использования системы видеоконференц-связи при содействии Федерального Арбитражного суда Московского округа.

В соответствии со статьями 153.1, 73, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд удовлетворил ходатайство истца.

определением от 04.07.2013 Федеральному Арбитражному суду Московского округа поручено организовать видеоконференц-связь в целях участия закрытого акционерного общества «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» в судебном заседании.

Представитель истца поддержал исковые требования, по доводам, указанным в исковом заявлении, просит взыскать с ответчика 6 448 092 руб. 34 коп. неосновательного обогащения по договору подряда № 508С001С193 от 14.03.2002 (с учетом увеличения суммы исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик иск не признал, по основаниям, указанным в письменном отзыве на исковое заявление, пояснил, что истец не направил уведомление о расторжении договора по фактическому (почтовому) адресу, указанному в договоре: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 3-416. Уведомление о расторжении договора направлено ответчику по юридическому адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42 ответчику не поступало, следовательно, поскольку ответчик не уведомлен о расторжении договора, договор считается не расторгнутым, основания для возврата аванса истцу отсутствуют. По приобретенным ответчиком материалам пояснил, что денежные средства передавались ответчику для покупки материалов для выполнения работ, что подтверждается протоколами согласования цены работ, т.е. ответчик не приобрел права собственности на товар и готов возвратить его истцу. Кроме того, представленные в материалы дела письма от 20.09.2012, от 14.09.2012, от 21.12.2012, от 05.10.2012, от 24.10.2012, от 30.10.2012, от 27.11.2012, от 29.11.2012, от 28.11.2012, от 30.11.2012, от 05.02.2013, от 08.02.2013, уведомления от 06.02.2013, от 13.02.2013, свидетельствуют о передаче истцу реестра на приобретенные материалы и оборудование для выполнения работ по договору, тем самым подтверждают целевое использование аванса перечисленного ответчику.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» (далее -заказчик) и ООО «ТехПромСтрой» (далее - подрядчик) заключен договор подряда №508С001С193 от 14.03.2012, в редакции  дополнительных соглашений № 1 от 11.04.2012, №2 от 11.05.2012, № 3 от 19.06.2012, № 4 от 28.08.2012 к договору.

В соответствии с п. 2.1 договора, настоящий договор заключается закрытым акционерным обществом «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода» от своего имени, по поручению и за счет закрытого акционерного общества «Богучанский Алюминиевый Завод» (далее - «Принципал») в соответствии с договором № 508С001В001 на управление проектированием, закупками и строительством от 01 мая 2007 года.

В порядке и на условиях, установленных настоящим договором, проектно-сметной документацией, календарным графиком выполнения работ в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим законодательством подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика выполнить работы на общую сумму 120 018 726 руб. по строительству объекта: «Здание склада материалов и спец. оборудования», «КРУЭ 220 кВ», «Корпус электролиза № 1 с пристройками (в осях 1-100)», «Корпус электролиза № 2 с пристройками (в осях 1-100)», «Здание пожарного депо», «Здание ремонтно-механического цеха», «Здание КПП-1», «Цех ремонта и чистки ковшей», «Цех капитального ремонта электролизеров (ЦКРЭ)», «Центральный административно-бытовой комплекс. Корпус № 2», «Блок рукавных фильтров ГОУ № 1», «Здание ремонтно-механического цеха» Богучанского алюминиевого завода, обеспечивающие ввод его в эксплуатацию: монтаж отопления и вентиляции, монтаж водопровода и канализации, монтаж водопровода и канализации наружных, далее именуемые «Работы», а заказчик обязался принять результаты работ и оплатить их.

В силу п. 2.2 договора наименования, объемы работ, а также сроки их выполнения (начальные, конечные и промежуточные), номера пакетов работ согласованы сторонами в Календарном графике выполнения работ (далее по тексту «Календарный график»), который оформлен как Приложение № 1/1 к договору и составляет его неотъемлемую часть. Изменение наименований, объемов, сроков выполняемых работ осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений к договору.

Согласно п. 3.1 договора, сроки выполнения работ определяются в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 1/1 к договору). Дата начала работ - 02.07.2012. Дата окончания работ (за исключением работ, выполняемых в гарантийный срок) - 13.11.2012 (п.3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 28.08.2012 к договору).

В соответствии с п. 4.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 28.08.2012 к договору), цена выполняемых подрядчиком по настоящему договору работ определена по результатам проведения торгов на основании проектно-сметной документации и закреплена сторонами в протоколе согласования цены, в котором указано, что приблизительная стоимость работ составляет - 120 018 726 руб. Из протокола согласования цены работ (дополнительное соглашение № 4 от 28.08.2012) следует, что для своевременного выполнения работ, с целью приобретения основных строительных материалов, заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 34 855 101 руб., в том числе НДС (18%) - 5 316879,85 руб., в порядке, предусмотренном указанным протоколом, аванс уплачивается в пять этапов.

Сводка смет на выполняемые подрядчиком работы оформлена как приложение № 1/2, а также локальные сметные расчеты (Приложения № 1/2.1 - 1/2.5) и компенсируемые прочие затраты (Приложение №№ 1/2.6 - 1/2.7) на выполняемы подрядчиком работы оформлены как приложение к договору и составляют его неотъемлемую часть.

Учитывая, что заказчик заключает настоящий договор по поручению и за счет принципала, стороны согласовали следующий порядок оплаты по договору (п. 4.4 договора):

Оплата цены работ производится принципалом путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (п. 4.4.1 договора).

При необходимости уплаты авансовых платежей их размер, назначение аванса, срок выплаты согласовываются сторонами в протоколе согласования приблизительной цены работ (Приложение №1 к договору) (п. 4.4.2 договора).

В силу п. 4.4.2.2 договора возврат аванса не освобождает подрядчика от исполнения обязанностей по договору. Оплата работ, выполненных подрядчиком после возврата аванса, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.4.3 договора.

Пунктом 4.4.2.3 договора установлено, что в случае досрочного расторжения настоящего договора подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента расторжения возвратить заказчику сумму аванса, не погашенную принятыми заказчиком работами.

На основании п. 4.4.3 договора, все платежи осуществляются принципалом ежемесячно, за фактически выполненные и принятые заказчиком работы, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик (принципал) производит удержание в размере 5% от стоимости выполненных подрядчиком работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) за соответствующий отчетный период. Удержанные суммы выплачиваются подрядчику после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы  КС-14) и предоставления всех документов, названных в пункте 4.11 договора.

После подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за соответствующий отчетный период подрядчик предоставляет заказчику оформленный на имя заказчика счет на оплату и оригинал счета-фактуры на сумму выполненных и принятых заказчиком работ. Оплата принятых работ производится принципалом в течение 20 рабочих дней после получения заказчиком от подрядчика оригинала счета на оплату и указанного оригинала счета-фактуры. Срок оплаты работ исчисляется с момента предоставления подрядчиком документов, соответствующих требованиям договора и законодательства РФ.

Согласно п. 5.1 договора, подрядчик обязался выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные договором.

Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами ежемесячно с подписанием акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в следующем порядке (п. 12.1 договора).

Подрядчик не позднее 20 числа отчетного месяца передает заказчику акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) в двух экземплярах (п. 12.1.1 договора).

В силу п. 15.7 договора, заказчик имеет право требовать от заказчика возврата суммы аванса (полностью или частично), непогашенной выполненными работами в случае:

- нарушения подрядчиком сроков начала выполнения работ более, чем на 20 дней, при отсутствии вины заказчика в просрочке выполнения работ;

-  невыполнения подрядчиком на протяжении двух месяцев подряд 40% и более объемов Работ, подлежащих выполнению согласно Календарному графику;

-  существенного нарушения требований договора, законодательства РФ, СНиП к качеству Работ;

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или договором.

Сумма аванса должна быть возвращена подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты получения письменного требования заказчика о возврате аванса, если иной срок или порядок возврата аванса не предусмотрен соответствующим разделом договора.

Возврат суммы аванса не освобождает подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответственности за нарушение обязательств

Согласно п. 15.9 договора, суммы штрафов, неустоек, оплата которых предусмотрена 15 разделом договора, уплачиваются подрядчиком в течение 20 дней с даты получения от заказчика соответствующей претензии.

Согласно п. 16.2 договора заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) без обращения в суд, предварительно письменно уведомив подрядчика, в том числе, в случае просрочки выполнения работ (нарушения сроков начала, окончания работ, промежуточных сроков) более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

В соответствии с п. 16.3 договора, подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) без обращения в суд, в следующих случаях, предварительно письменно уведомив заказчика:

- в случаях приостановления заказчиком работ по причинам, не зависящим от подрядчика, более чем на 3 месяца;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором.

В силу п. 16.4 договора, уведомление об отказе от исполнения договора должно быть направлено по адресу (адресам), указанным в настоящем договоре.

В соответствии с п. 16.5 договора, с момента получения соответствующего уведомления (п. 16.2. или п. 16.3.) договор считается расторгнутым, если более поздний срок расторжения не указан в уведомлении. В случае неполучения уведомления об отказе от исполнения договора в виду отсутствия стороны по адресу, указанному в договоре, истечением срока хранения отправления, договор будет считаться расторгнутым, а все связанные с этим последствия наступившими, по истечении 10 дней с момента отправления уведомления.

Все споры по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с применимым правом - материально-правовыми нормами законодательства РФ в Арбитражном суде Красноярского края (п. 18.2 договора).

В соответствии с п. 18.5 договора, любые сообщения между сторонами должны совершаться в письменной форме, и считаются направленными, если они направлены по почте заказным письмом (телеграммой), либо экспресс - почтой, курьером, по адресу стороны, указанному в настоящем договоре. Любые сообщения между сторонами считаются полученными в дату поступления такого уведомления по адресу стороны, указанному в настоящем договоре. Доставка отправления подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте или телеграммой), распиской на копии, (при отправке через курьера), накладной (при отправке экспресс - почтой). При отправке по почте или телеграфу отправление считается доставленным в момент, указанный на уведомлении о вручении, при отправке экспресс - почтой - в момент, указанный в накладной, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий.

Во исполнение условий договора, истцом в адрес подрядчика перечислено 18 242 884 руб. 41 коп., что подтверждается платежными поручениями № 00345 от 18.04.2012 на сумму 187783,19 руб.; № 00410 от 27.04.2012 на сумму 1514647,76 руб.; № 00430 от 28.04.2012 на сумму 3324031,33 руб.; № 00507 от 22.05.2012 на сумму 4676422,13 руб.; № 00649 от 02.07.2012 на сумму 8 540 000, 00 руб.

В свою очередь, обязательства по договору в части выполнения работ подрядчиком выполнены частично на сумму 12 415 570 руб. 60 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 20.03.2012; № 1 от 20.04.2012; № 2 от 20.04.2012; № 1 от 20.06.2012; № 2 от 20.06.2012; № 3 от 20.06.2012; № 4 от 20.06.2012; № 5 от 20.06.2012; № 6 от 20.06.2012; № 1 от 20.09.2012; № 2 от 20.09.2012; № 3 от 20.09.2012; № 4 от 20.09.2012; № 5 от 20.09.2012; № 6 от 20.09.2012; № 7 от 20.09.2012; № 8 от 20.09.2012; №9 от 20.09.2012; № 10 от 20.09.2012; № 11 от 20.08.2012; № 12 от 20.09.2012, справками о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 от 20.03.2012 № 1 на сумму 197666,25 руб., № 2 от 20.04.2012 на сумму 815056,68 руб., № 3 от 20.06.2012 на сумму 1948513,94 руб., № 4 от 20.09.2012 на сумму 1828661,34 руб., № 5 от 20.09.2012 на сумму 773 047,50 руб., № 6 от 20.09.2012 на сумму 1516374,34 руб., № 1 от 20.03.2012 на сумму 197666,25 руб.

В связи с неисполнением заказчиком взятых на себя обязательств по договору подряда - не передача подрядчику объекта, подрядчиком в адрес заказчика направлено письмо № 282 от 27.11.2012, в котором, руководствуясь ст. 716 ГК РФ уведомляет заказчика о приостановлении работ по договору подряда № 508С001С193 от 14.03.2012 и договору подряда № 508С001С237 от 06.09.2012.

На указанное письмо, заказчик в соответствии со ст. 717 ГК РФ, п. 16.2 договора уведомил подрядчика письмом исх. № 508С001-01-1-081-13 от 11.01.2013 об одностороннем отказе от исполнения договора подряда №508С001С193 от 14.03.2012 с момента получения настоящего письма. Указанное уведомление о расторжении договора подряда №508С001С193 от 14.03.2012 направлено заказчиком по адресу ответчика: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, ценным письмом с уведомлением, с описью вложения, что подтверждается почтовой квитанцией об отправке и описью вложения от 13.01.2013.

Заказчик, руководствуясь пунктами 3.1, 4.4.2.3, 8.6 договора, вместе с требованием о досрочном расторжении договора, потребовал возвратить подрядчика уплаченную сумму аванса в размере 6 398 092,37 руб., а также 50 000 руб. штрафа в течение 10 календарных дней с момента получения письма, либо представить предложения по урегулированию вопроса о погашении задолженности.

Поскольку по условиям договора аванс погашается выполненными работами и, учитывая, что авансовые платежи на сумму 18 242 884 руб. 41 коп. погашены выполненными работами частично, непогашенным остается аванс на сумму 6 448 092 руб. 34 коп. (18242884,41 руб. - 12415570,60 руб. + 620778,53 руб. (удержание в размере 5% от стоимости выполненных подрядчиком работ). Учитывая, что работы в полном объеме не были выполнены подрядчиком и акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы  КС-14) не подписан, сумма удержания в размере 620 778 руб. 53 коп. подрядчику не выплачивается.

Истец полагает, что денежные средства, перечисленные ответчику в качестве авансовых платежей, которые подрядчиком не освоены (работы на указанную сумму аванса не выполнены) в размере 6 448 092 руб. 34 коп. находятся у ответчика без законных оснований с 24.01.2013, т.е. с момента истечения 10 дневного срока послу направления истцом уведомления от 13.01.2013 в адрес ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке и, следовательно, подлежат возврату истцу.

Ссылаясь на нарушение ответчиком условий договора подряда №508С001С193 от 14.03.2012, в редакции  дополнительных соглашений № 1 от 11.04.2012, №2 от 11.05.2012, №3 от 19.06.2012, № 4 от 28.08.2012 к договору, неисполнение обязательств по возврату аванса, обусловленного договором, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу положений статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ  является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В  соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,  заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.