АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2013 года Дело N А56-30532/2013
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Виноградовой Л.В.
рассмотрев дело по иску:
истец Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер Фрунзенского района" (адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Подъездной пер.,21,А, ОГРН: 1027810279353);
ответчик Общество с ограниченной ответственностью "ГрадРусСтрой" (адрес: 105066, Россия, Москва, Ольховская,45,стр.1,оф.4, ОГРН: 1067746607026);
о взыскании 17 280 руб.
установил:
Истец - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер Фрунзенского района" обратился в суд с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "ГрадРусСтрой" о взыскании 17 280,00 руб. неустойки за просрочку окончания работ.
Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, ответчик отзыв на иск не представил.
В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
12.10.2012г. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Психоневрологический диспансер Фрунзенского района» (истец, заказчик) и ООО «ГрадРусСтрой» (ответчик, подрядчик) заключили государственный контракт № 2, согласно которому подрядная организация обязалась выполнить разработку проектной и сметной документации по ремонту системы электроснабжения в СПб ГКУЗ «Психоневрологический диспансер Фрунзенского района» по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Подъездной, д.21, лит.А.
В соответствии с п.2.1 контракта, начало выполнения работ - в течение трех дней с момента подписания Контракта сторонами.
Срок (продолжительность) работ: 50 календарных дней (п.2.2 контракта), соответственно, работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 04 декабря 2012 года.
До настоящего время работы не завершены. Срок действия контракта истек 31.12.2012 года.
Согласно п. 7.1. договора, за нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. По расчетам истца размер неустойки за нарушение срока окончания работ составил 17 280,00 руб.
На претензию истца ответчик не ответил.
Исковые требования подтверждаются материалами дела.
Ответчик отзыва на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.
Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
решил :
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГрадРусСтрой" в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Психоневрологический диспансер Фрунзенского района" 17 280,00 руб. неустойки за просрочку окончания работ, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.
Судья Виноградова Л.В.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка