А33-17237/2010 от 28 января 2011

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 28 января 2011 года Дело N А33-17237/2010

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 января 2011 года. В полном объёме решение изготовлено 28 января 2011 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мыглан Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания» (ОГРН 1022402651182, ИНН 2451000092), г. Красноярск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» (ОГРН 1072465010750, ИНН 2465116379), г. Красноярск,

о взыскании 15 213 442 руб.,

в судебном заседании участвовали:

Комарчук Н.А., представитель истца по доверенности N 322-01 от 12.01.2011,

Давыденко Е.В., представитель ответчика по доверенности N 2 от 01.03.2010,

протокол судебного заседания велся секретарем Нечаевой И.С.,

установил:

открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» о взыскании 50 000 руб., в том числе: 45 000 руб. задолженности по договору N 13/08-У от 12.04.2008 на выполнение работ по объекту «Разведка бурого угля на участке Боровском Боровско-Соболевского месторождения бурых углей» и 5 000 руб. пени.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 24.11.2010 возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 14.12.2010 удовлетворено ходатайство истца об увеличении исковых требований до 13 961 598 руб., в том числе 8 680 024 руб. оплаты за выполненные работы, 5 281 574 руб. пени.

В ходе судебного заседания представитель истца заявил ходатайство об увеличении размера исковых требований и просит взыскать 15 213 442 руб., в том числе: 8 680 024 руб. оплаты за выполненные работы и 6 553 418 руб. пени.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении суммы иска.

Истец изложил требования, указанные в исковом заявлении с учетом заявленного ходатайства.

Ответчик сумму основного долга признает, заявив ходатайство о применении судом статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшении размера пени.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

12.04.2008 между обществом с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» (заказчик) и открытым акционерным обществом «Красноярская горно-геологическая компания» (подрядчик) заключен договор N 13/08-У на выполнение работ по объекту «Разведка бурого угля на участке Боровском Боровско-Соболевского месторождения бурых углей».

В соответствии с пунктом 1.1 договора N 13/08-У от 12.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» поручает и оплачивает, а открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» принимает на себя обязательство выполнить геологоразведочные работы на объекте «Разведка бурого угля на участке Боровском Боровско-Соболевского месторождения бурых углей» бурением скважин в объеме 4 410 пог. метров. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с геологическим заданием (приложение N 1) и проектом работ (приложение N 2), утвержденными заказчиком в установленном порядке (пункт 1.2 договора N 13/08-У от 12.04.2008).

Согласно пункту 1.5 договора N 13/08-У от 12.04.2008 сроки, последовательность выполнения работ и их стоимость определены календарным графиком (приложение 3). Работы, не предусмотренные настоящим договором, но необходимые для его выполнения, оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.7 договора N 13/08-У от 12.04.2008).

В пункте 2.2 договора N 13/08-У от 12.04.2008 установлено, что цена договора, исходя из согласованного объема бурения составляет 16 758 000 руб., включая НДС. Сметная стоимость основных видов работ отражена в сметно-финансовом расчете (приложение 5), в соответствии с которым составляется акт приемки выполненных работ.

В пункте 2.5 договора N 13/08-У от 12.04.2008 определено, что оплата выполненных работ производится заказчиком в 7-ми дневный срок с момента подписания акта приемки работ, путем перевода денежных средств на расчетный счет исполнителя указанный в договоре.

В соответствии с пунктом 3.1 договора N 13/08-У от 12.04.2008 выполненные работы сдаются заказчику ежемесячно по акту приемки выполненной работы. Заказчик в 7-ми дневный срок с момента получения акта приемки выполненной работы обязуется принять работы либо заявить мотивированные возражения в связи с выявленными недостатками и отклонениями от технических требований к их проведению в виде рекламации. При не получении в указанный срок подписанного заказчиком акта приемки работы, либо мотивированных возражений, работа считается принятой и подлежит оплате в полном объеме.

Согласно пункту 5.3 договора N 13/08-У от 12.04.2008 общество с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» уплачивает открытому акционерному обществу «Красноярская горно-геологическая компания» пени в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день задержки оплаты работ (нарушение условий пунктов 2.3, 2.5).

В пункте 7.2 договора N 13/08-У от 12.04.2008 определен срок действия договора, а именно: начало работ - апрель 2008 года, окончание работ - декабрь 2008 года.

К договору N 13/08-У от 12.04.2008 между сторонами подписаны: геологическое задание на выполнение работ по объекту, календарный график выполнения геологоразведочных работ (приложение N3), протокол соглашения договорной цены (приложение N 4), сметно-финансовый расчет (приложение N 5).

04.08.2008 между обществом с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» (заказчик) и открытым акционерным обществом «Красноярская горно-геологическая компания» (подрядчик) подписано дополнительное соглашение N 1 к договору N 13/08-У от 12.04.2008, в соответствии с которым, в рамках договора стороны согласовывают дополнительные объемы буровых работ на участке Боровский Боровско-Соболевского месторождения бурого угля в количестве 500 пог.м. бурения скважин.

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения N 1 от 04.08.2008 цена работ составляет 1 802 025 руб. Общая цена договора с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 18 560 025 руб.

17.11.2008 между обществом с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» (заказчик) и открытым акционерным обществом «Красноярская горно-геологическая компания» (подрядчик) подписано дополнительное соглашение N 2 к договору N 13/08-У от 12.04.2008, в котором, стороны согласовали дополнительные виды работ: планово-высотная привязка скважин - 60 скв., создание топографического плана м-ба 1:5000 (камеральные работы) - 4,9 км2, пересоставление геологического плана и резервов - 280 дм2.

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения N 2 от 17.11.2008 цена работ составляет 420 000 руб. Общая цена договора с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 18 980 025 руб.

Во исполнение обязательств по договору N 13/08-У от 12.04.2008 и дополнительным соглашениям N 1 от 04.08.2008, N 2 от 17.11.2008 открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» выполнило работы на общую сумму 18 980 024 руб., что подтверждается следующими документами:

- актом приемки выполненных работ за май 2008 года,

- актом приемки выполненных работ за июнь 2008 года,

- актом приемки выполненных работ за август 2008 года,

- актом приемки выполненных работ за сентябрь 2008 года,

- актом приемки выполненных работ за ноябрь 2008 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» частично оплатило открытому акционерному обществу «Красноярская горно-геологическая компания» выполненные работы на общую сумму 10 300 000 руб., что подтверждается платежными поручениями: N 260 от 29.04.2008, N 266 от 05.05.2008, N 1 от 16.06.2008, N 2 от 17.06.2008, N 5 от 21.07.2008.

08.12.2008 открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» направляло в адрес общества с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» письмо (исх. N373) с просьбой погасить образовавшуюся задолженность.

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Боровский» на письмо не ответило, задолженность не оплатило.

Истец, считая свои права нарушенными, обратился в суд за взысканием задолженности за выполненные работы на сумму 8 680 024 руб. и 6 553 418 руб. пени. по договору N 13/08-У от 12.04.2008 и дополнительным соглашениям N 1 от 04.08.2008, N 2 от 17.11.2008.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 1 указанной статьи гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим, гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан или юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В качестве оснований, направленных на возникновение прав и обязанностей, представлены: договор N 13/08-У от 12.04.2008 и дополнительные соглашения N 1 от 04.08.2008, N 2 от 17.11.2008.

Характер, возникших между сторонами отношений, позволяет квалифицировать их как подрядные отношения. Следовательно, действия сторон должны подчиняться требованиям главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда в соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1.1 договора N 13/08-У от 12.04.2008 истец принял на себя обязательство выполнить геологоразведочные работы на объекте «Разведка бурого угля на участке Боровском Боровско-Соболевского месторождения бурых углей» бурением скважин в объеме 4 410 пог. метров.

В дополнительных соглашениях 04.08.2008 N 1, от 17.11.2008 N 2 стороны согласовали:

- дополнительные объемы буровых работ на участке Боровский Боровско-Соболевского месторождения бурого угля в количестве 500 пог.м. бурения скважин;

- дополнительные виды работ: планово-высотная привязка скважин - 60 скв., создание топографического плана м-ба 1:5000 (камеральные работы) - 4,9 км2, пересоставление геологического плана и резервов - 280 дм2.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 1.5 договора N 13/08-У от 12.04.2008 сроки, последовательность выполнения работ и их стоимость определены календарным графиком (приложение 3).

В приложении N 3 стороны согласовали календарный график выполнения работ.

В соответствии с пунктом 3.1 договора N 13/08-У от 12.04.2008 выполненные работы сдаются заказчику ежемесячно по акту приемки выполненной работы.

Факт исполнения работ подтверждается представленными в материалы дела документами, а именно: актами приемки выполненных работ за май 2008 года, за июнь 2008 года, за август 2008 года, за сентябрь 2008 года, за ноябрь 2008 года, подписанные сторонами без замечаний и ответчиком не оспаривается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В пункте 2.2 договора N 13/08-У от 12.04.2008 установлено, что цена договора, исходя из согласованного объема бурения составляет 16 758 000 руб., включая НДС.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения N 2 от 17.11.2008 цена работ составляет 420 000 руб. Общая цена договора с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 18 980 025 руб.

Статьей 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В пункте 2.5 договора N 13/08-У от 12.04.2008 определено, что оплата выполненных работ производится ответчиком в 7-ми дневный срок с момента подписания акта приемки работ, путем перевода денежных средств на расчетный счет истца.

Ответчик частично оплатил истцу выполненные работы на сумму 10 300 000 руб., что подтверждается представленными в материал дела копиями платежных поручений.

Обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с условиями договора и дополнительных соглашений ответчиком исполнены частично. Доказательства погашения долга в размере 8 680 024 руб. в материалы дела не представлены. Исковые требования открытого акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания» о взыскании суммы выполненных работ в размере 8 680 024 руб., подлежат удовлетворению.

Сроки оплаты выполненных работ нарушены. Исполнение обязательств согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Истец просит применить ответственность, предусмотренную договором.

Согласно пункту 5.3 договора N 13/08-У от 12.04.2008 ответчик уплачивает истцу пени в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день задержки оплаты работ (нарушение условий пунктов 2.3, 2.5).

За просрочку оплаты выполненных работ истец за период с 15.12.2008 по 20.01.211 начислил пени в размере 6 553 418 руб. из расчета 0,1 % в день от просроченной суммы.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств, наличие или отсутствия ходатайств сторон в этом случае не требуется.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки.

Суд при рассмотрении дела по существу обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критерием для установления несоразмерности размера пени последствиям ненадлежащего исполнения обязательства может быть, в том числе установленный договором процент, чрезмерно высокий по сравнению с установленной Банком России ставкой рефинансирования.

В договоре за нарушение сроков исполнения обязательств предусмотрена ответственность в виде пени в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Данный размер неустойки является чрезмерно высоким, так как при взыскании процентов за указанный период по ставке рефинансирования равной 7,75 % (действующей на момент принятия решения) должник за просрочку платежа должен был уплатить проценты в меньшем размере. В связи с этим, суд счел возможным снизить в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации размер неустойки до 2 000 000 руб.