АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 января 2012 года Дело N А33-17118/2011

Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Рудовой Л.А., рассмотрев в судебном заседании вопрос об исправлении опечатки,

в деле по иску Главного управления образования администрации города Красноярска (ОГРН 1022402661270) (г.Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания» (ИНН 2440006783, ОГРН 1082440000422) (г.Уяр Красноярского края)

о расторжении муниципального контракта,

о взыскании неустойки,

без вызова сторон,

установил:

Главное управление образования администрации города Красноярска обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания» о расторжении муниципального контракта от 19.08.2010 N104 заключенного между Главным управлением образования администрации города Красноярска и обществом с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания», в связи с нецелесообразностью продолжения выполнения работ и в связи с существенным нарушением ответчиком условий муниципального контракта; о взыскании 871 646 руб. 53 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства по выполнению работ за период с 26.11.2010 по 07.04.2011.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 25.10.2011 возбуждено производство по делу.

Решением от 25.01.2012 иск удовлетворен частично. Расторгнут муниципальный контракт от 19.08.2010 N104, заключенный между Главным управлением образования администрации города Красноярска и обществом с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания», на выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N 95 комбинированного вида», расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. Урицкого, 49. Взыскано с общества с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания» (ИНН 2440006783, ОГРН 1082440000422; г.Уяр Красноярского края) в пользу Главного управления образования администрации города Красноярска (ОГРН 1022402661270; г.Красноярск) 436 823 руб. 26 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства по выполнению работ и в доход федерального бюджета Российской Федерации 24 432 руб. 93 коп. государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Судом установлено, что при изготовлении резолютивной части решения от 18.01.2012 и мотивированного решения от 25.01.2012 по делу NА33-17118/2011 допущена опечатка. В абзаце 2 резолютивной части решения указано: «Расторгнуть муниципальный контракт от 19.08.2011 N104…», в то время как следовало указать: «Расторгнуть муниципальный контракт от 19.08.2010 N104…».

В соответствии со статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Названная опечатка подлежит исправлению, поскольку не затрагивает существа решения от 25.01.2012 по делу NА33-17118/2011.

Руководствуясь статьями 179, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исправить опечатку, допущенную в резолютивной части решения от 18.01.2012 и мотивированном решении от 25.01.2012 по делу NА33-17118/2011.

Абзац 2 резолютивной части решения по делу NА33-17118/2011 изложить в следующей редакции:

«Расторгнуть муниципальный контракт от 19.08.2010 N104, заключенный между Главным управлением образования администрации города Красноярска и обществом с ограниченной ответственностью «Уярская строительная компания», на выполнение работ по капитальному ремонту здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N 95 комбинированного вида», расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. Урицкого, 49».

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка