АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14 сентября 2010 года Дело N А56-26336/2010

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2010 г. Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2010 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Корж Н.Я., при ведении протокола судебного заседания Фоминой А.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: ООО "Центр Согласований" ответчик: ООО "МАРТА" о взыскании 255 030 руб. при участии

- от истца: пр. М.Ю. Николаева (дов-ть от 01.03.10 г.)

- от ответчика: пр. А.Я. Кучинский (дов-ть от 05.07.10 г.), пр. Н.Г. Моисеев (дов-ть от 05.07.10 г.)

установил:

Истец обратился в суд с требованием о взыскании с Ответчика 2 000 000 руб. - задолженности за оказанные услуги по Договору NС35/08/07 от 15.03.07 г. и 255 030 руб. - проценты.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на неисполнение Истцом обязательств по договору.

Исследовав материалы дела и заслушав объяснения представителя истца, суд установил, что:

Истцом и Ответчиком был заключен Договор N С 35/08/07 от 15 августа 2007 г (далее Договор). Согласно п.2.1., Договора, Исполнитель (Ответчик) обязался по заданию Заказчика (Ответчика) оказать услуги по согласованию проекта строительства Объекта на земельном участке находящийся в краткосрочной аренде а Заказчик обязался оплатить эти услуги в размере и сроки, указанные в договоре.

Пунктом 6.1. договора стороны определили срок начала оказания услуг - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора; выплаты аванса предусмотренного п. 5.1.1. договора. Аванс перечислен в установленные сроки п/п N 412 16.08.2007 г.

Пунктом 6.2. стороны определили срок оказания услуг по договору - 19 (восемнадцать) месяцев с момента оказания услуг. Таким образом, конечный срок выполнения работ исходя из условий договора и перечисления аванса - 20.02.2009 г.

Стороны также предусмотрели в п. 6.2. промежуточные сроки:

- получение Постановления правительства СПб на проведение изыскательских работ - не позднее 4 месяцев с момента начала оказания услуг (исходя из сроков перечисления аванса - 20.12.2007 г.);

- получение постановления Правительства СПб на проектирование и строительство не позднее 8 месяцев с момента получения Постановления Правительства СПб на проведение изыскательских работ (исходя из сроков перечисления аванса - 20.08.2008 г.);

- получение разрешения на строительство в ГАСН не позднее 7 месяцев с момента получения Постановления Правительства на проектирование и строительство (исходя из сроков перечисления аванса - 20.02.2009 г).

Исполнитель письмом исх. N 122 от 27.07.2009 г. уведомил Заказчика о том, что Исполнитель не имеет возможности исполнить взятые на себя обязательства по договору.

В связи с тем, что обязательства по проведению изыскательских работ по согласованию проекта строительства не выполнены, Комитет по управлению городским имуществом уведомил ООО «Марту» о прекращении договора аренды на земельный участок, предоставленного для проведения изыскательских работ. Что привело к невозможности получения земельного участка для проектирования и строительства. Согласно п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 5.2.3. Договора Заказчик должен перечислить Исполнителю сумму в размере 1 200 000,00 руб. в течение 5 (пяти) дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи утвержденного Постановления правительства на проведение изыскательских работ.

Согласно п. 5.2.4. Договора Заказчик должен перечислить Исполнителю сумму в размере 300 000,00 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выписки из личного приема Главного архитектора СПб о согласовании проекта.

Согласно п. 5.2.5. Договора Заказчик должен перечислить Исполнителю сумму в размере 300 000,00 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи утвержденного Распоряжения КГА по проекту границ Объекта.

Согласно п. 5.2.6. Договора Заказчик должен перечислить Исполнителю сумму в размере 500 000,00 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи ТУ на инженерное обеспечение Объекта.

Доказательство надлежащего исполнения обязательств истец не представил.

Письмом N 193 от 3.08.09 г. (лит дела 22) ответчик отказался от договора в соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса РФ.

Истец не доказал объем оказанных услуг, их стоимость, фактически понесенные расходы и наличие у ответчика обязательств по их оплате в соответствии со ст. ст. 708, 709, 711, 779, 781, 782, 783 Гражданского кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка