ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2009 года Дело N А72-2943/2009

г. Самара Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2009 года В полном объеме постановление изготовлено 18 сентября 2009 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Серебряковой Е.А., судей Липикнд Е.Я. и Лукьяновой Т.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Стукаловой Т.С., с участием:

от истца - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале N 7, апелляционную жалобу Муниципального учреждения администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 03.07.2009 года по делу N А72-2943/2009 (судья: Хохлова З.П.) по иску Областного государственного унитарного предприятия «Ульяновскавтодор», г. Ульяновск, к Муниципальному учреждению администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области о взыскании 2.728.255 руб. 00 коп.,

УСТАНОВИЛ:

ОГУП «Ульяновскавтодор» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Муниципальному учреждению администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области о взыскании 2 728 255 руб. 00 коп. - долга за выполненные работы по муниципальному контракту N 10 ОА.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 03 июля 2009 года исковые требования удовлетворены в полном объеме. Взыскано с Муниципального учреждения администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в пользу Областного государственного унитарного предприятия «Ульяновскавтодор» 2.728.255 руб. основного долга.

Не согласившись с принятым решением суда, Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой, ссылаясь на соглашение между администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» и администрацией муниципального образования «Вешкаймское городское поселение», просит отменить решение суда первой инстанции от 03.07.2009 года, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебное заседание апелляционного суда Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области, надлежащим образом извещенная о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечила.

Областное государственное унитарное предприятие «Ульяновскавтодор», г. Ульяновск, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечило, почтой представило отзыв на апелляционную жалобу, с ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, просило оставить решение суда от 03.07.20009 года без изменения, жалобу без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом, что дает право суду рассмотреть дело в отсутствии их представителей согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, арбитражный апелляционный суд считает решение суда от 03.07.2009 года законным и обоснованным по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 23.07.2008г. между МУ Администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области (Заказчик) и ОГУП «Ульяновскавтодор» (Подрядчик) заключен, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по ремонту автодорог на территории Вешкаймского района Ульяновской области, а именно покрытие асфальтобетоном ул. Володина, р.п. Вешкайма Ульяновской области, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Пунктом 1.1. стороны определили сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания контракта, окончание работ- 01.09.2008.

Согласно п. 2.1. указанного муниципального контракта стоимость работ определяется на основании задания Заказчика и локальной сметы и составляет 3.300.000 руб.

02.10.2008г. между МУ Администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области (Заказчик) и ОГУП «Ульяновскавтодор» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт N 25 ОА, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по ремонту автодорог на территории Вешкаймского района Ульяновской области, а именно покрытие асфальтобетоном ул. Больничная (подъезд к поликлинике), ул. Школьная, р.п. Вешкайма Ульяновской области, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Пунктом 1.1. стороны определили сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания контракта, окончание работ - 20.10.2008.

Согласно п. 2.1. указанного муниципального контракта стоимость работ определяется на основании задания Заказчика и локальной сметы и составляет 1 223 824 руб.

Между сторонами согласованы локальные сметы на общую сумму 4 523 824 руб.

Во исполнение данных контрактов ОГУП «Ульяновскавтодор» выполнило работы на указанную сумму, что подтверждается имеющимися в материалах дела актами о приемке выполненных работ, подписанным сторонами, и справками об их стоимости (л.д. 38-43).

Судом первой инстанции установлено, что ответчик не произвел оплату выполненных работ в полном объеме, задолженность ответчика составляет 2 728 255 руб., что подтверждается материалами дела, в том числе двусторонним актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.06.2009.

Пунктом 5.1. указанных контрактов предусмотрено, что расчеты за выполненные и принятые объемы работ производятся в течение 10 дней после подписания оформленных в установленном порядке актов приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-N2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-N3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно п.1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Поскольку ответчиком основной долг не оспорен, доказательств оплаты не представлено, суд первой инстанции правомерно взыскал в пользу истца 2 728 255 руб.

Довод заявителя апелляционной жалобы об ответственности Администрации муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» несостоятельны, поскольку муниципальный контракт N 266 от 23.07.2008 года заключен между сторонами по делу и все разногласия между ними не должны касаться ОГУП «Ульяновскавтодор».

Другие доводы заявителя апелляционной жалобы внимательно изучены судебной коллегией и признаны несостоятельными.

Судебная коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал обстоятельства дела, дал надлежащую правовую оценку доказательствам, правильно применил нормы материального права, не допустив нарушений процессуального закона.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя и подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета РФ, в связи с предоставлением отсрочки при подаче жалобы в сумме 1000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Оставить решение Арбитражного суда Ульяновской области от 03.07.2009 года по делу N А72-2943/2009 без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Взыскать с Муниципального учреждения администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1000 рублей. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка