• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РЕШЕНИЕ

от 19 сентября 2012 года  Дело N А43-16613/2012

Резолютивная часть решения объявлена 04.09.2012

Полный текст решения изготовлен 19.09.2012

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи (шифр 21-439) Олисова Романа Юрьевича (протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Баринова Н.В.)

при участии представителей

истца: Лапина В.А. по доверенности от 10.01.2012 № 13,

ответчика: Алексеевой И.В. по доверенности от 01.08.2012,

рассмотрел в судебном заседании иск

Правительства Нижегородской области

к обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородский Вертолетный Клуб «Автопилот» (ОГРН 1085261003794, ИИН 5261065210)

о взыскании задолженности и пени

и установил:

Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородский Вертолетный Клуб «Автопилот» (далее - ООО НВК «Автопилот», Общество) о взыскании 403200 рублей задолженности за период с 01.06 по 31.12.2011 и 13877 рублей 43 копеек пени за период с 11.06 по 31.12.2011 по соглашению о реализации инвестиционного проекта «Строительство вертодрома» от 30.03.2010 № 50.

Заявленные требования основаны на статьях 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что Общество не в полном объеме вносило платежи по упомянутому соглашению, за что должно нести имущественную ответственность.

ООО НВК «Автопилот» против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании от 30.08.2012 объявлялся перерыв до 17 часов 30 минут 04.09.2012.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, суд удовлетворяет иск, исходя из следующего.

Из документов видно, что 30.03.2010 Правительство и ООО НВК «Автопилот» (инвестор) заключили соглашение № 50 о реализации инвестиционного проекта «Строительство вертодрома» на земельном участке (кадастровый номер 52:20:1900020:265), общей площадью 45000+/-1856 квадратных метров, расположенном по адресу: Нижегородская область, Борский район, Редькинский сельсовет в границах согласно кадастровому плану земельного участка, по условиям которого инвестор за счет собственных и заемных средств осуществляет реализацию упомянутого проекта. Срок ввода объекта в эксплуатацию - до 20.04.2013.

В пунктах 2.1, 2.2, 3.2.2 сделки установлена обязанность инвестора по оплате компенсации Правительству за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в размере 2 400 000 рублей в следующем порядке:

- 480 000 рублей в течение месяца со дня подписания настоящего соглашения;

- 1 440 000 рублей равными долями ежемесячно в течение нормативного срока строительства объекта по истечении девяти месяцев от месяца первоначального платежа с начислением платежей не позднее 21 числа десятого месяца, в соответствии с графиком, подготовленным министерством инвестиционной политики Нижегородской области;

- 480 000 рублей перед вводом объекта в эксплуатацию, но не позднее окончания нормативного срока строительства.

В пункте 6.3 соглашения определена ответственность инвестора за несоблюдение сроков внесения платежей в виде пени в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа, начисляемых на остаток невыплаченных средств.

12.04.2010 Комитет по управлению муниципальным имуществом Борского района (арендодатель) и Общество (арендатор) подписали договор аренды земельного участка № 1108, по условиям которого арендодатель передал арендатору по акту в аренду до 20.04.2013 земельный участок (кадастровый номер 52:20:1900020:265), расположенный по адресу: Нижегородская область, Борский район, Редькинский сельсовет, 1,2 километра северо - восточнее деревни Глазково, - для строительства вертодрома.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 17.11.2011 по делу № А43-19159/2011 с ООО НВК «Автопилот» в пользу Правительства взыскано 65200 рублей задолженности за период с 27.04 по 31.05.2011 и 710 рублей 53 копейки пени за период с 22.03 по 31.05.2011 по упомянутому соглашению о реализации инвестиционного проекта «Строительство вертодрома» от 30.03.2010 № 50.

Обратившись в суд с настоящим иском, истец просил взыскать с ответчика задолженность и пени за другой период.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу статьи 330 (пункта 1) названного Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Расчет 403200 рублей задолженности за период с 01.06 по 31.12.2011 и 13877 рублей 43 копеек пени за период с 11.06 по 31.12.2011 в материалах дела имеется и признается судом правильным. Доказательств уплаты взыскиваемых сумм Общество не представило, хотя суд определением от 15.06.2012 предложил ему это сделать.

При таких обстоятельствах по делу суд удовлетворяет иск.

Доводы ООО НВК «Автопилот», изложенные в отзыве на иск, основаны на неверном толковании положений действующего законодательства и упомянутого соглашения, поэтому судом отклоняются.

На основании статей 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-171, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Вертолетный Клуб «Автопилот» (ОГРН 1085261003794, ИИН 5261065210) в пользу Правительства Нижегородской области 403200 рублей задолженности и 13877 рублей 43 копеек пени.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский Вертолетный Клуб «Автопилот» (ОГРН 1085261003794, ИИН 5261065210) в доход федерального бюджета Российской Федерации 11341 рубль 54 копейки государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Р.Ю. Олисов

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка

Номер документа: А43-16613/2012
Принявший орган: Арбитражный суд Нижегородской области
Дата принятия: 19 сентября 2012

Поиск в тексте