АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2011 года Дело N А56-4709/2011

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2011 года. Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2011 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Ятманов А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Батуевой Д.Ю.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО ПСП "Строй-Лидер" ответчик:ООО "РосМодульСтрой" о взыскании 588.944 руб. 44 коп. при участии

- от истца: Туева Ю.С.

- от ответчика: Латухина М.Е.

установил:

Истец просит взыскать с ответчика 588.944 руб. 44 коп. проценты по ст. 395 ГК РФ за просрочку оплаты выполненных работ по договору N01/218 от 15.08.2008 за период с 16.10.2008 по 07.07.2009 согласно расчету.

Ответчик иск не признал и предъявил встречный иск о взыскании 398.298 руб. 38 коп. пени в размере 0,1% от стоимости работ за период с 17.09.2008 по 30.09.2008 за нарушение сроков выполнения работ. Определением от 18.03.2011 встречный иск принят к производству.

Истец встречный иск не признал, поскольку изменение срока согласовано ответчиком.

Из материалов дела видно, что стороны заключили договор N01/218 от 15.08.2008 на выполнение дополнительных работ по устройству внутризаводских дорог и площадок Череповецкого завода модульных конструкций в срок до 16.09.2008. Истец выполнил работы, которые ответчик принял по акту N1 от 30.09.2008 в сумме 11.190.286 руб. 92 коп. Ответчик работы оплатил несвоевременно.

По ст. 395 ГК РФ ответчик обязан уплатить проценты в сумме 588.944 руб. 44 коп.

Ответчик письмом от 19.08.2008 просил подрядчика изменить очередность выполнения работ, а дорогу от цеха раскроя плит до РМЦ выполнить в последнюю очередь. При этом сроки окончания работ по всем площадкам и дорогам предложил перенести на конец сентября 2008 года (до 01.10.2008). Следовательно, работы выполнены истцом в согласованный ответчиком срок, а встречный иск подлежит отклонению.

Иск обоснован по праву и по размеру материалами дела и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 307, 309, 711 Гражданского кодекса РФ, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1) Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РосМодульСтрой» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное предприятие «Строй-Лидер» 588.944 руб. 44 коп. проценты и 14.778 руб. 88 коп. расходы по государственной пошлине, а всего 603.723 руб. 32 коп.

2) В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка