• по
Более 48000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус


ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 февраля 2009 года Дело N 2119/09

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе: председательствующего: Е.М.Моисеевой,

судей: Д.И.Дедова, Г.Г.Поповой,

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Стройлизинг", г.Нижнекамск о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19.01.2009 по делу NА65-3784/2008-СГ5-51 Арбитражного суда Республики Татарстан,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Стройлизинг" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Капитальное строительство", г. Казань о взыскании 3 695 016 рублей 80 копеек неустойки.

До принятия решения ООО "Капитальное строительство" подало встречный иск о взыскании с ООО "Стройлизинг" 3 178 846 рублей 71 копейки долга за выполненные работы по актам КС-2 N13, 14, 15, который суд принял к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мастер-С", г. Набережные Челны.

Решением от 18.08.2008 суд частично удовлетворил иск ООО "Стройлизинг", взыскав с ООО "Капитальное строительство" 2 828 846 рублей 71 копейку неустойки, а также удовлетворил встречный иск, взыскав с ООО "Стройлизинг" в пользу ООО "Капитальное строительство" 3 178 846 рублей 71 копейку долга. Суд произвел зачет первоначального требования встречным исковым требованием.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2008 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, руководствуясь статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановлением от 19.01.2009 отменил названные судебные акты в части удовлетворения иска ООО "Стройлизинг" о взыскании неустойки и в части зачета первоначального требования встречным исковым требованием и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Кодекса направил дело в отмененной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан. В остальной части оставил судебные акты без изменения.

Из представленных материалов не усматривается наличие оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке надзора Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дела NА65-3784/2008-СГ5-51 Арбитражного суда Республики Татарстан для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19.01.2009 отказать.

Председательствующий Е.М.Моисеева

Судьи Д.И.Дедов

Г.Г.Попова

Номер документа: А65-3784/2008-СГ5-51
2119/09
Принявший орган: Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Дата принятия: 25 февраля 2009

Поиск в тексте