• по
Более 56000000 судебных актов
  • Текст документа
  • Статус


АРБИТРАЖНЫЙ СУД г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2010 года Дело N А56-46389/2009



Резолютивная часть решения объявлена 01 февраля 2009 года. Полный текст решения изготовлен 04 февраля 2010 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Кузнецова М.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой Т.Н. рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: Санкт-Петербургское ГУ "Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга" ответчик: ООО "Вертикаль" о взыскании 1 365 762руб. 58коп. при участии от истца: представитель Ткаченко П.О. (дов. от 22.09.2009г.) от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Санкт-Петербургское Государственное учреждение "Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Вертикаль" (далее - ответчик) о взыскании 1 365 762руб. 58коп. пени за нарушение сроков начала и окончания работ по контракту N8 от 11.03.2008г.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Надлежаще извещенный Ответчик в судебное заседание не явился, отзыва на иск не представил, дело, на основании части 3 статьи 156 АПК РФ, рассматривается в его отсутствие.

Заслушав представителя истца и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между сторонами заключен государственный контракт N8 на выполнение капитального ремонта фасадов по адресам: г.Сестрорецк, ул.Первого Мая, д.д.1,2,3, в соответствии с условиями которого ответчик, являясь подрядчиком по контракту, обязался выполнить капитальный ремонт фасадов жилых домов по адресам: г.Сестрорецк, ул.Первого Мая, д.д.1,2,3 в соответствии с архитектурным заданием КГА и сметам заказчика (истца), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами календарным планом выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью контракта (п.2.1).

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от исполнения своих обязательств не допускается.

Ответчик, в нарушение принятых на себя обязательств по госконтракту, не изготовил и не утвердил в КГА паспорта фасадов, тем самым, нарушив сроки окончания выполнения работ по контракту (п.5.14).

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 и пунктом 1 статьи 740 ГК РФ, сроки выполнения работ являются существенным условием договора подряда.

В соответствии с п.11.4 госконтракта, за нарушение подрядчиком обязательств: сроков начала и окончания работ подлежат начислению пени в размере 0,1% от полной стоимости контракта (п.3.1) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно представленного истцом расчета, по состоянию на 05.02.2009г. сумма пени составляет 1 365 762руб. 58коп. за 182 дня.

Принимая во внимание, что Ответчик против иска не возразил, от проведения сверки расчетов уклонился, претензию оставил без ответа и не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по договору, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине пропорционально удовлетворенным требованиям, на основании статьи 110 АПК РФ, на Ответчика.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с ООО «Вертикаль» в пользу Санкт-Петербургского ГУ «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» 1 365 762руб. 58коп. пени и 18 500руб. расходов по госпошлине.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения или кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в силу.



Судья
Кузнецов М.В.



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка

Номер документа: А56-46389/2009
Принявший орган: Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дата принятия: 04 февраля 2010

Поиск в тексте